房地產(chǎn)市場的不斷擴大,也帶動了房屋裝修市場的發(fā)展。但現(xiàn)在圍繞著房屋裝修合同而產(chǎn)生的糾紛,可以說是層出不窮。面對如此情況,我們應該如何解決呢?而房屋裝修合同糾紛的類型有哪些呢?詳細內(nèi)容請閱讀下文。
一、發(fā)包人原因形成的糾紛:
發(fā)包人的義務主要表現(xiàn)為,依照約定支付工程款、提供合同約定的建筑材料、配件、履行約定的協(xié)助義務等等。如果發(fā)包人未按約定支付工程價款、或者提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準的、或者不履行合同約定的協(xié)助義務的,導致承包人無法施工,且經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍未履行相應義務,那么,如果承包人請求解除建設工程施工合同,是依法應當受到支持的。
二、工程竣工日期糾紛:
對工程竣工日期爭議,如果工程經(jīng)竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;如果承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告,發(fā)包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;如果建設工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設工程之日為竣工日期。
三、工程的計價標準或者計價方法形成的糾紛:
對這類糾紛,有約定的從約定,無約定又不能協(xié)商一致的,則應當參照簽訂合同時當?shù)亟ㄔO主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結算工程價款。
四、工程量增加、減少形成的糾紛:
房屋裝修合同糾紛中,關于工程量糾紛較為普遍,常常表現(xiàn)為工程量有爭議增加、有爭議減少。對于有爭議增加部分,承包人有義務提供關于發(fā)包人同意其增加工程量的依據(jù),否則,其主張難以受到支持;對有爭議減少部分,可能涉及已經(jīng)施工工程被減少、或者實際根本未于施工的爭議。如發(fā)包人拆除工程,則應當支付工程款,反之,如果承包人不能提供發(fā)包人許可其工程量減少的依據(jù),則可能面臨承擔違約責任;對隱蔽工程量爭議,如果承包人不能提供事前工程預算資料或者合同約定,不能提供隱蔽前工程量的相關證據(jù)證明,即使是工程鑒定也可能難以被確認。
五、施工墊資形成的糾紛:
房屋裝修合同一般都有墊資約定。如果當事人對墊資和墊資利息有約定,承包人請求按照約定返還墊資及其利息的,能夠受到支持,但約定的利息計算標準高于人行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。當事人對墊資沒有約定的,應當按照工程欠款處理。對墊資涉及的利息部分,如果當事人對墊資利息沒有約定,承包人請求支付利息的,不能受到支持。
六、對工程結算形成的糾紛:
如果當事人在施工合同中約定按照固定價結算工程價款,則應當按照約定進行結算。一方當事人請求對建設工程造價進行鑒定,是不會受到支持的。
七、關于合同主體與履行地問題
裝飾裝修施工合同在某些情況下,可能出現(xiàn)發(fā)包人、承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人和實際施工人等多個主體存在,如涉及工程質(zhì)量糾紛,則應當將承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人和實際施工人列為共同被告;如涉及工程款支付糾紛,則應當將工程承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人列為共同被告。工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。
說的簡單一點,之所以會產(chǎn)生房屋裝修合同糾紛,其實很多時候是因為當事人雙方在簽訂房屋裝修合同時,在合同中對彼此的合同義務沒有約定清楚,導致日后發(fā)生糾紛時大家無法協(xié)議一致解決。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
婚前協(xié)議公證該怎么辦理?
2021-02-10強制離婚的條件是什么
2021-02-24起訴離婚律師費用是多少
2020-11-18自愿協(xié)議離婚書怎么寫
2021-02-24二次法院起訴離婚程序是什么?
2021-03-02婚外情如何收集證據(jù)?
2020-11-18怎么寫軍人離婚申請書?
2021-03-02自愿離婚協(xié)議書2020模板是怎樣的
2021-02-22女方單方面提出離婚需要哪些條件
2020-11-26夫妻離婚協(xié)議書要幾份
2021-02-27離婚協(xié)議書范文無子女無財產(chǎn)該怎么寫?
2020-11-28離婚孩子撫養(yǎng)費多少
2020-12-01父母可以放棄孩子的撫養(yǎng)權嗎
2020-11-11法定監(jiān)護人證明模板
2021-02-02寶寶出生證明有什么用?
2021-02-05探視權可強制執(zhí)行嗎?
2020-12-04孩子撫養(yǎng)權變更條件和手續(xù)
2021-03-02父子關系證明怎么寫 去哪里開
2021-01-03南京市獨生子女費發(fā)放標準是什么
2021-02-26出生證明怎么辦理?需要什么材料?
2021-01-02