當代社會,很多人從事的工作是在建設工地進行勞動。對于工人們來說,那么建設工地是肯定需要持續進行的,因為只有這樣,勞動者能夠保持勞動而能夠得到工資。但是在實際生活當中很多建設單位都會停工。那么有人想知道建筑工地停工時間糾紛的處理辦法是什么?
一、建筑工地停工時間糾紛的處理辦法是什么?
1、《中華人民共和國合同法》
第二百七十八條 隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。
第二百八十三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。
2、《第八次全國法院民事商事審判工作會議(民事部分)紀要》相關規定:
(1) 因發包人未按照約定提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,隱蔽工程在隱蔽之前,承包人已通知發包人檢查,發包人未及時檢查等原因致使工程中途停、緩建,發包人應當賠償因此給承包人造成的停(窩)工損失,包括停(窩)工人員人工費、機械設備窩工費和因窩工造成設備租賃費用等停(窩)工損失。
(2)發包人不履行告知變更后的施工方案、施工技術交底、完善施工條件等協作義務,致使承包人停(窩)工,以至難以完成工程項目建設的,承包人催告在合理期限內履行,發包人逾期仍不履行的,人民法院視違約情節,可以依據合同法第二百五十九條、第二百八十三條規定裁判順延工期,并有權要求賠償停(窩)工損失。
二、建設工程停工損失糾紛處理方法
1、發包人未按約定時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料等造成的停工損失
如果工程承包合同中約定由發包人提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,發包人應當按照約定的原材料、設備的種類、規格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單,向承包人提供建設所需的原材料、設備及其產品合格證明。承包人與發包人應當一起對原材料、設備進行檢驗、驗收后,由承包人妥善保管,發包人支付相應的保管費用。對于必須經過試驗才能使用的材料,承包人應當按照約定進行測燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的,可以委托專業機構進行測試,費用由發包人承擔。如果經檢驗發包人提供的原材料、設備的種類、規格、型號、質量等級與約定不符合的,承包人有權拒絕接收保管,并可以要求發包人運出施工現場并予以更換。如果發包人未按照約定時間提供原材料、設備的,承包人可以中止施工并順延工期,因此造成承包人停工、窩工損失的,由發包人承擔損害賠償責任。
由發包人提供場地的,發包人應當按照合同約定向承包人提供承包人施工、操作、運輸、堆放材料設備的場地以及建設工作涉及的周圍場地(包括一切通道)。具體工作包括:
(1)發包人應當在承包人工作前及時辦理有關批件、證件和臨時用地等的申報手續,包括工程地址和臨時設施范圍內的土地征用、租用,申請施工許可證和占道、爆破及臨時鐵道專用岔線許可證。
(2)確定建設工程及有關道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和坐標控制點。
(3)發包人在提供場地前,應當清除施工現場內一切影響承包人施工的障礙,并向承包人提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路,保證承包人施工期間的需要。發包人未能提供符合約定、適合工作的場地致使承包人無法開展工作的,承包人有權要求發包人排除障礙、順延工期,并可以暫停工作,因此造成承包人停工、窩工損失的,承包人可以要求發包人承擔損害賠償責任。
由發包人提供工程建設所需資金的,發包人應當按照約定的時間和數額向承包人支付。這里的資金一般是指工程款。在現實中,由發包人提供工程款的包括預付工程款和按工程進度支付工程款兩種,具體可由雙方當事人在建設工程合同中約定。如果建設工程合同約定由發包人預付工程款的,發包人應當按照約定的時間和數額向承包人預付工程款,開工后按合同約定的時間和比例逐次扣回。發包人未按照合同約定預付工程款的,承包人可以向發包人發出預付工程款的通知,發包人在收到通知后仍不能按照要求預付工程款,承包人可以停止工作并順延工期,發包人應當從應付之日起向承包人支付應付款的利息,并賠償因此造成承包人停工、窩工的損失。如果建設工程合同約定發包人按工程進度付款的,發包人應當按照合同約定的進度支付工程款。實踐中,完成約定的工程部分后,由發包人確認工程量,以構成合同價款相應項目的單價和取費標準計算出工程價款,經發包人簽字后支付。發包人在計算結果簽字后的合理期限內仍未能按照要求支付工程款的,承包人可以向發包人發出支付工程款的通知,發包人在收到通知后仍不能按照要求支付工程款,承包人可以停止工作并順延工期,發包人應當從應付之日起向承包人支付應付價款的利息,并賠償因此造成承包人停工、窩工的損失。
首先,小編在這里給大家介紹了一下建筑工地如果停工發生糾紛的話,那么所依據的法律包括哪些,其次就是建筑單位停工,應當承擔一些必要的責任,比如說他應當首先提前通知相關單位。
建筑工程質量驗收怎么劃分
建筑工程設計合同印花稅如何繳納
建筑工程勞務分包有哪些情形是無效的?
該內容對我有幫助 贊一個
招用童工要承擔什么責任怎么劃分
2021-02-28子女不贍養老人判決后多久生效
2020-11-19有房貸的房子能進行反擔保嗎
2021-01-15企業倒閉注銷程序是什么
2021-01-28商業匯票是什么,商業匯票的種類和特點是什么
2020-12-11治安拘留和刑事拘留的區別是什么
2020-12-07人身損害賠償案件中對成年被扶養人的界定
2020-11-29治安案件金額立案標準是什么
2021-01-12勞動合同應該怎么解除
2020-11-23學生實習期受傷是工傷嗎,學生實習期受傷誰來擔責
2021-02-27保險合同的非要物性是什么意思
2021-03-10人身保險合同的常見條款
2021-03-20家財被盜未及時報案 保險公司拒賠合理嗎?
2021-03-03保險合同違約責任有哪些
2021-03-07被保險人的義務
2021-01-29河南新鄉律師 告知義務的范圍的一保險合同糾紛的代理詞
2020-11-11集體土地上住宅房屋拆遷補償方案如何制定
2021-02-27影響房屋拆遷補償的因素有哪些
2020-12-31國家有明確規定征地拆遷的主體是誰嗎
2021-01-10高速公路紅線外多少米是拆遷范圍
2021-03-06