工程的修建如果并沒有遇到一些根本就沒有辦法抗拒的自然因素,那在正常情況下就應該按照合同施工,除此以外而引起的工程變更肯定都有可能會被索賠,負責此工程的投資者和建筑單位雙方都有可能向對方索要賠償。我們下面主要了解的內容是工程變更引起的索賠包括哪些情形?
一、工程變更引起的索賠包括哪些情形?
根據發生的原因不同,分六種情況:
1、外部環境:由于業主供圖、供料、村民干擾等原因造成停工、趕工費用損失而產生的費用。
2、不可抗力:因地質條件、惡劣氣候等現場條件變化引起的以及地震、洪澇等其他不可抗力造成的損失。
3、工期變化:由于業主要求提前竣工或由于業主原因導致工期延誤而引起的施工費用增加。
4、價格變化:物價上漲超過一定幅度、物資運輸價格或方案發生變化等增加的費用。
5、工程保險:施工單位在遭受損失時,根據投保的內容,在規定期限和范圍內向保險公司提出的索賠。
6、其他:合同約定的其他索賠條款。
二、工程索賠程序是怎樣的?
1、首先,索賠事件發生時,承包人應在規定時間內向監理工程師提交其索賠意向書,并抄送業主。意向書中應包含索賠事件涉及的工程項目(結構物名稱),索賠事件發生的依據,索賠費用估算。
2、承包人應該做好索賠事件的當時記錄并予以保存,當時記錄包括事件發生時及過程中現場實際狀況、導致現場人員、設備的閑置清單;對工期的延誤;對工程的損害程度;導致費用增加的項目及所用的人員、機械、材料數量、有效票據等,如索賠事件造成現場損失時,還應做好現場照片、錄象資料的完整性,作為申請索賠的憑證,如有必要可請監理工程師到工程現場確認。
3、索賠意向書遞交監理工程師簽認時,監理工程師應審查索賠事件的當時記錄,索賠事件屬實,監理工程師應予以簽認。
4、在索賠意向書發出后的規定時間內,承包人應送交一份擬索賠款額的詳細賬目,并具體說明索賠的依據。如索賠事件是連續發生的,承包人應在監理工程師要求的間隔時間內,陸續送交索賠賬目和索賠依據。當索賠事件結束后,承包人應在規定時間,送交最后索賠賬目。同時,承包人要及時收集證據,收集的證據要確鑿,理由要充分;所有工程費用和工期索賠應附有現場工程監理工程師認可的記錄和計算資料及相關的證明材料。
5、監理工程師收到承包人送交的最后賬目后,應對承包人提交的索賠證據和詳細帳目進行審查核實,確定承包人有權得到的全部或部分的索賠款額,并將審核結果報業主審批。
6、根據監理辦上報的審核意見及承包人賬目中提供的相關證據,依據合同規定,并與監理工程師和承包人協商,最終確定承包人有權得到的全部或部分的索賠款額。
7、如果承包人提出的索賠要求未能遵守范本規定,則承包人無權得到索賠或只限于由監理工程師按當時記錄予以核實的那部分款額。
由此得知,工程變更引起的索賠包括物價上漲給建筑單位造成的損失,貨物的運輸沒有像當初合同當中約定的那樣,改用了其他比較高大上的運輸方式而增加了運輸成本,因為工期延誤造成的投資成本等。根據不同情況索賠主體也會相應發生變更,比如說建筑單位因為一些原因造成的工期延誤,投資者肯定要索要賠償的。
公路工程質量檢驗評定標準中關于工程質量評定的規定
如何區分工程勞務分包與轉包、肢解分包
工程投標保證金比例的規定內容
該內容對我有幫助 贊一個
離婚財產分割三大焦點
2021-01-04法院強制執行流程有哪些
2020-12-24什么是網簽,網簽有什么好處
2021-01-21朋友行政違法會如何處罰
2021-03-04支票的有效期是多久
2021-02-28跳樓討薪為何被行政拘留,農民工跳樓討薪違法嗎
2021-03-02贍養人的贍養義務有哪些
2021-03-10放棄撫養權需要公證呢
2021-01-01兼職算雇傭關系嗎
2021-01-06事業編會被辭退嗎
2021-03-02境外人員國內購房政策有哪些調整,外籍人士購房條件又有哪些
2021-01-15開發商延期交房違約金如何計算
2020-11-19勞動合同的解除要求需要哪些
2021-01-19運輸合同與勞務合同有什么區別
2021-02-28勞務公司違法分包包工頭負什么責任
2020-12-02產假期間員工裁員補償標準
2020-12-17辭職后社保法律怎么規定
2021-03-11人身保險合同效力的法理分析
2020-12-31保險合同變更必須采用的口頭的形式嗎
2020-12-25外國保險公司分公司的營運資金是多少
2021-03-19