在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
工程延期補充協議范本是什么樣的？
雙方簽署工程承包合同時，會對工期做出約定，有時因為設計圖紙變更、停電停水等因素會造成工程工期延誤。此時，如果經工程師確定可以順延，雙方會訂立一份工程延期補充協議，對工期延誤做出說明。那么工程延期補充協議范本是什么樣的？下面我們一起跟隨小編具體了解下。
一、工程延期補充協議范本是什么樣的？
工程延期補充協議
甲方：
乙方：
甲乙雙方于 年 月 日簽訂了一份金額為 元，編號為 的服務合同(以下簡稱原合同)。現經過雙方協商達成一致，簽訂以下補充協議：
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(服務時間從 年 月 日至 年 月 日)更改為乙方將向甲方提供xx個月的服務(服務時間分為兩段從 年 月 日至 年 月 日，以及從 年 月 日至 年 月 日)。
2、本協議與原合同內容有沖突以本協議為準，本協議沒有涉及的內容按照原合同執行。
3、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有同等效力。
4、因本協議發生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方：
乙方：
日期：
二、造成工期延誤的原因有哪些？
因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期可以相應順延：
1、發包人不能按專用條款的約定提供開工條件的。
2、發包人不能按約定日期支付工程款預付款、進度款，致使工程不能正常進行的。
3、工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行的。
4、設計變更和工程量增加的。
5、一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。
6、發生不可抗力。
7、專用條款中約定或者工程師同意工期順延的其他情況。
三、發生工期延誤如何處理？
當發生工期可以順延的情況時，應按以下做法予以確認。承包人在工期可以順延的情況發生后14天內，應將延誤的工期向工程師提出書面報告。工程師在收到報告后的14天內予以確認答復，逾期不予答復，視為報告要求已經被確認。
當然，工程師確認的工期順延期限應當是事件造成的合理延誤，由工程師根據發生事件的具體情況和工期定額、合同文件等的規定予以確認。經工程師確認順延的工期應該納入合同工期，作為合同工期的一部分。如果承包人不同意工程師的確認結果，則按合同規定的爭議解決方式處理。
綜上所述，造成工程工期延誤的因素很多，有不可抗力等外在因素，也有人為因素。在工程延期補充協議范本中，寫清了造成工程工期延誤的原因、順延的具體時間和糾紛的解決方式等。這是對工程承包合同的一種補充，經過雙方簽字蓋章后，同樣具備法律效力。
工程竣工驗收報告的主要內容
工程款支付證書范本
冬季建筑工程施工規范主要有哪些？
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
房產抵押借款租賃合同有效嗎
2020-12-10公證書一般幾天能拿到
2021-01-20輕傷案件找個律師收費方式有哪些
2021-01-11商標用作商品名稱是否侵權
2020-12-11租房收定金反悔怎么辦
2020-12-10不履行行政處罰決定的可以采取哪些措施
2021-02-13撤銷仲裁的條件有什么
2021-01-08交通事故逃逸致人死亡
2020-11-18交通事故定殘需要哪些材料
2021-02-09股權激勵中競業限制條款的效力
2021-03-26合同債務轉移要滿足哪些條件
2021-01-16哪些是合同的詐騙類型
2021-01-14承攬人擅自更換材料怎么擔責
2020-12-02贈與合同是雙務合同還是單務合同
2020-11-18有買賣合同是否可以領取房產證
2021-02-25員工工傷身亡家屬可以申請勞動仲裁嗎
2021-02-15什么是保險合同
2021-03-21沒有準駕證肇事保險公司給理賠嗎
2021-03-26投保時注意事項及須知
2021-03-23果園經營管理承包合同
2021-01-14