熱門城市:???/a>律師 潮州律師 鹽城律師 四平律師 晉中律師 六安律師 韶關律師 漳州律師 隴南律師 南平律師
建筑單位在進行小型建筑工程施工之前,最好是簽訂一份小型建筑工程施工合同,通過合同的形式來固定雙方的權利和義務關系,這樣更能夠規避風險、解決爭議和為可能的訴訟提供依據。那么,如何寫小型建筑工程施工合同呢?下面,律霸的小編就為您帶來一份小型建筑工程施工合同,請您仔細閱讀。
發包方:
承包方:
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協商一致,定立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、發包文號:
3、工程地點:
4、工程內容:
5、工程造價:
二、工期
1、承包方應按發包方要求的工期完成全部工作。
開工日期:
竣工日期:
合同工期: 日歷天。
3、有下列情況之一,并經發包方簽證,工期可以順延。
(1)因發包方原因影響開工。
(2)不可抗力。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方應承擔違約責任和因此造成的發包方損失。
三、工程質量及驗收
1、質量標準 。
2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規范、驗收規范和經發包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任,因承包方責任造成工程質量事故、返工,其經濟損失由承包方自負,因此造成工期延誤的,承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發包方在施工過程中的管理,及時辦理質量檢驗手續。承包方應按國家竣工驗收有關規定,向發包方代表提供完整的過程檢驗資料。
四、工程款支付
工程竣工驗收合格并通過審計后付價款的95%,余款5%作為質量保證金(待工程保修期滿后無質量問題無息退還)。
五、材料供應及設備管理
1、全部材料由承包方自行采購,經發包人認可后使用。
2、機械設備由承包方自備。
六、發包方責任
1、負責辦理有關建設手續。
2、發包人指派 同志為工地代表。
七、承包方的責任
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理班子。
2、遵守發包方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度,接受發包方代表的指揮、檢查和監督。
3、做好施工原始記錄,按發包方要求的工程資料的樣式及填寫方式,匯集施工技術資料,提供給發包人2套。
4、承包方指派 同志為工地代表。
八、安全生產與文明施工
1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理,加強使用過程中的檢查,確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工,做到施工現場文明整潔。
3、承包方在施工中,應嚴格安全措施,嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中,如發生人身和設備事故,一切費用和善后問題的處理,均由承包方負責,并承擔因此給發包方造成的經濟損失。
九、其它
1、本合同雙方約定經簽字,蓋章后生效。
2、合同份數:
(1)本合同正本兩份,具有同等效力,由發包方、承包方分別保存一份。
(2)本合同副本兩份(發包方、承包方各執一份 )。
十、補充條款:
發包方簽字(蓋章): 承包方簽字(蓋章):
合同訂立日期: 年 月 日
以上就是一篇完整的小型建筑工程施工合同的范本了,大家可以參考其格式的制定來制定具體項目的工程施工合同,但是由于實際的操作情況不同,需要根據施工的具體要求做出相關內容的添加,最后合同的當事人雙方相互協商制定,以確保合同達到合意,體現公平、意思自治的原則。更多相關知識您可以咨詢律霸山西律師。
建筑工程發包與承包的規定是什么,有哪些注意事項?
建筑工程發包與承包法規案例如何處理
建筑工程資料檔案管理怎么規定?涉及哪些法規文件?
該內容對我有幫助 贊一個
未成年子女自己簽訂的購房合同有效嗎
2021-02-26婚姻效力具有溯及力嗎
2021-01-20律師會見時能提供哪些幫助
2020-12-01家庭贍養協議書
2020-11-14遺產分配糾紛案件如何確定管轄權
2021-02-20欺詐損害國家利益合同可以生效嗎
2020-11-24法院依據效力待定合同判決是認定事實錯誤嗎
2021-03-13購買期房時應注意哪些問題?
2020-11-25集體房產證的房子能過戶到兒子名下嗎
2021-02-04房產贈與給侄子要交契稅嗎
2021-03-15被判刑軍人的工齡如何計算
2020-12-26保險合同不足額投保賠償糾紛案
2021-03-24精神失常自殺保險公司應當承擔保險責任
2021-01-07工廠承包合同怎么寫
2021-01-19簽土地承包合同注意事項都有哪些
2021-02-14機動地是承包地嗎
2021-01-03拆遷賠償房產能強制執行嗎
2020-11-28鐵路拆遷補償
2020-12-19安置補償協議無效的情形有哪些
2021-02-06拆遷安置后辦理房產證時可以改名嗎
2020-11-22