生活中,修建的樓盤、橋梁等等,都可以被稱之為工程。而在承包工程的時候往往會簽訂一份工程合同,對工程的價款、質量以及工期等作出協商約定。但是工程工期確定之后,還是會因為一些特殊原因而順延的。究竟工程合同工期順延的情形有哪些?我們一起在下文中進行了解。
1、發包人未按合同約定時間開工的,以實際開工時間作為工期的起算點,工期向后順延相應遲延開工的時間。
2、雖然進場,但開工條件不具備的。如達不到開工的客觀條件或者法定條件,如工地未滿足合同約定的開工要求,法律上相關審批手續未辦妥等。
3、發包人未按合同約定時間提供符合要求的圖紙的。
4、發包人未按合同約定支付工程款的。
5、發包人或者監理未及時發出指令、確認或進行答復的。
6、設計變更,導致工程量增加的。
7、發包人提供的測量基準點、基準線和水準點、勘察報告及其他書面資料存在錯誤或疏漏的。
8、發包人增加合同外工程的,該工程另行計算工期,在原合同工期中順延。
9、非發包人原因造成停水、停電、停氣等累計超過8小時的(本條在2013版施工合同中已經刪除,所以本條并非必然可以順延工期的情形,部分合同專用合同條款中已約定停水、停電、停氣的風險由承包人承擔)。
10、發包方供應材料的,因發包供應材料遲延造成工期延誤的。
11、不可擴抗力,如臺風造成、政府指令(如高考、召開重要會議)要求停工等。
12、非承包人原因而發包人要求停工的。
13、非承包人原因而監理單位指令停工的。
14、承包人按合同約定程序完成隱蔽工程后發包人要求開挖重新驗收,且驗收結合格的。
15、發包人直接發包工程的施工人原因造成工期延誤的。
16、發包人與承包人在施工過程中因已完成工程質量產生爭議,承包人為避免損失擴大暫停施工,但最終確定已完成工程質量合格的。
17、發包人未協調好土地權屬問題、相鄰關系等問題,相關第三人影響承包人正常施工的。
18、因異常惡劣氣候但未達到不可抗力情形下造成工期延誤的。
19、不利物質條件但未達到不可抗力情形下造成工期延誤。
20、其他因發包方原因造成工期延誤的情形。
發生這些情況下,理論上來說均可以要求順延工期。當然在實踐能否順延工期、順延工期后能否在法律上得到支持、能否據此進行索賠(工期延誤與索賠是相應關聯一對概念)還是一個非常復雜的問題。因為一方面需要具體問題具體應對,另一方面工期的順延還涉及順延程序、證據固定、索賠權利的主張等系列的問題。
現實中,要是發生了上述二十種情形之一的話,則就可以要求將之前約定好的工期順延,至于順延到什么時候,則需要具體問題具體分析,至少要確定一個比較合理的順延期限才可以。律霸小編為您整理本篇文章,希望對您有所幫助。
工期延誤索賠計算方法是什么
工程合同中的工期糾紛是什么?怎么解決
工程工期順延報告怎么寫
該內容對我有幫助 贊一個
對于涉外婚姻的規定有哪些
2020-12-19預防性侵權請求權是什么
2021-02-17與擔保法有關的幾個實務問題
2021-02-19行政處罰一般程序多長時間辦結
2021-01-15入室盜竊并殺人怎么判刑
2020-12-02不給撫養費怎么強制執行,法院強制執行措施有哪些
2021-03-24哪些情形視為存在勞動關系
2021-01-04離婚訴訟書可以寫得詳細點嗎
2021-03-09撫養權拒絕執行怎么處理
2020-11-26家庭暴力是怎樣構成的,及救助措施有哪些
2021-02-11什么是轉繼承
2020-12-06房產怎么解除抵押
2021-02-21購房之后應怎樣避免吃虧
2021-03-04降薪降崗變更合同怎樣維權
2020-11-18勞動合同終止需要滿足哪些條件
2020-12-23試用期轉正申請書怎么寫
2021-03-22勞動爭議調解委員會怎樣調解勞動爭議
2021-01-01雇員保險金權益
2020-12-25簽訂集體土地承包合同有哪些法定程序
2021-02-25土地承包合同有除斥期嗎
2021-03-03