隨著我國城市化進程加快,建設房屋的工程越來越多。在工程施工過程中,如果承包人遇到工期延誤需要向發包人索賠,應該寫什么樣的索賠報告?下面,律霸小編帶來最新工期索賠報告一份,供您參考。
工期延誤索賠報告書
一、索賠成立理由
1.與合同對照,工期延誤已造成了承包人工程項目成本的額外支出或直接工期損失。
2.造成費用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任。
二、索賠的依據
按照現行法律法規、合同文件及工程慣例,因發包人原因導致工期延期外借土方不到場情況,對工期進行索賠。
三、索賠事項概述
由我單位承建的某項目,于2013年12月27日舉行開工典禮,于2013年12月28日我單位積極組織進場,投放大量機械設備和人員以確保施工工期。然而自2014年3月6日起,由于建設方聯系的外借土方未到場,現場處于停工、半停工狀態,至2014年4月26日開始復測A區缺土方量,最終確定由我單位在紅線以外進行開挖借土,用于場地土方回填。開挖時間為2014年4月28日,延期時間為54天。根據甲方提供的地質勘測數據顯示,鉆探1號孔至4號孔、6號孔至12號孔開挖至設計標高全部為土方。現場施工過程中發現1號孔至4號孔、6號孔至12號孔都存在大量土方,局部存在成片大量石方,與原設計地質情況不符,從而增大了施工難度和增加了施工時間。根據甲乙雙方簽訂的施工合同:專用合同條款7.5.1項中因發包人原因導致工期延期外借土方不到場情況,對工期進行索賠54天。通用條款2.4.3項發包人向承包人提供地質勘測資料等相關基礎資料,并對所提供資料的真實性、準確性和完整性負責;通用條款中3.4項因基礎資料存在錯誤、遺漏導致承包人解釋或推斷失實的,由發包人承擔責任。
四、索賠項目
1.人工費:由于非施工單位責任導致的工效降低所增加的人工費用;法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員窩工和工資上漲費。
2.施工機械費:因索賠事件發生,額外工作增加的機械使用費,工效降低以及機械停工、窩工的費用,現場使用機械均為租賃設備按照實際租金計算。
3.管理費:因索賠事件發生,額外增加的現場管理和公司管理費,按照合同約定的單位時間內現場管理率乘以延長工期計算。
4.利息:主要為履約保證金拖期付款利息。按照按中國人民銀行規定的同期貸款利率計算。
5.措施費:包含環境保護、臨時設施、安全、文明施工費用和大機進出場及安拆費。按照合同約定的單位時間內現場管理率乘以延長工期計算。工程變更的索賠包含成本、管理費和利潤的索賠。
五、索賠計算
1.人工費:工日:17X54工日=918工日人員窩工按照定額單位乘以0.75,52.23元X0.75X918=35960元 工資上漲費不予考慮。
2.施工機械費:挖機350型2臺市場租賃價48000元/月,推土機16t2臺市場租賃價24000元/月。 48000元X54÷30X2=172800元 24000元X54÷30X4=172800元
3.管理費 合同工期120天,現延期54天,投標管理費為1240949.7元 工程延期管理增加費用:1240949.7÷120X54=558427元
4.利息 履約保證金115萬元,按照現行中國人民銀行規定的同期貸款利潤5.6%計算。 1150000元X54÷30X5.6%=115920元
5.措施旨 合同工期120天,現延期54天,投標措施旨為381448.67元 工程延期管理增加費用:381448.67÷120X54=171652元 工程延期索賠合計:1227559元
六、索賠說明
此項目索賠未提出以外風險和不可預見因素索賠以及其他索賠,主要是因為工期延期索賠所產生的費用。
承包單位
日期:
以上就是小編整理的關于工期延誤索賠報告范文,希望對您有所幫助。在索賠報告中,一定要寫明索賠事項、索賠理由和索賠費用計算方法。若是大家對于這方面還有其他的法律疑問,不妨到我們律霸網站上找尋專業的律師進行相關的咨詢和了解吧。
工程工期順延申請報告
工期順延的情形包括哪些
工程合同的工期怎么計算
該內容對我有幫助 贊一個
反擔保解除時間法律規定
2020-12-30家長因兒童傷害誤工費的索賠可以得到支持嗎
2021-01-13公民的政治權利和民主權利的區別是什么
2020-11-202020無犯罪記錄證明需要什么材料
2021-02-02民事案件延長審限的適用情形
2021-02-24速裁程序是一審終審嗎
2020-12-21被列入失信被執行人會影響征信嗎
2021-03-11二手房購房定金合同范本
2020-12-28房主房產證不滿兩年如何過戶
2020-12-12哪類集資房能夠轉讓
2021-02-25勞動爭議調解不成的情況
2020-11-30勞動仲裁訴訟到法院需要什么材料
2021-02-23產品質量責任險中的賠償處理方面有什么規定
2021-02-08新車投保應注意什么問題
2020-11-28保險合同不立即生效的原因是什么
2021-03-03小時工突然受傷當事人應該理賠嗎
2020-11-08法律對殘疾人投保是如何規定的
2020-11-28理財專家支招"低息時代" 五種渠道"規避"利息稅
2020-12-10把集體荒地寫入家庭承包合同該如何處理
2021-01-19林地承包經營權轉讓的條件是什么
2020-12-15