在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
工期順延的合法情形
工期是在合同訂立時約定好的，一般情況下工期延誤會承擔違約責任，但在一些特殊情況，工期順延是合法的，知道了這些工期順延的合法情形，能給避免很多糾紛，同時也能更好地維護自己的權益。下面律霸小編為你詳細介紹工期順延的合法情形，相信對你有所幫助。
1、工程量增加
施工過程中，發包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。
2、發包人變更設計
若在施工過程中，發包人變更設計，則因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除，即順延相應的工期。
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料
若發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料，導致承包人無法施工的，則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發包人缺乏建設規劃許可證、施工許可證或其他原因導致有關政府部門要求停工的，則停工期間應當從工期中予以扣除。
4、發包人未按約支付工程款
一般來說，當事人在施工合同中均約定發包人按工程進度支付工程進度款。若發包人未按期支付工程進度款，承包人有權停工，因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當
實踐中，通常存在發包人將部分工程如鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等直接分包給他人施工，或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中，承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導致工期延誤，在此情形下，發包人應當承擔相應的工期延誤責任。
6、工程質量鑒定
根據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條：建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。對工程質量的鑒定可否作為順延工期的理由，主要以工程質量是否合格作為判斷標準。如果工程質量經鑒定是合格的，則應將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質量經鑒定不合格，則工期不應當順延，承包人逾期竣工的，應當承擔相應的違約責任。
7、不可抗力或其他因素
承包人在施工過程中如發生不可抗力因素，或者其他不可歸責于承包人的意外事件導致工期延誤的，承包人有權主張工期順延。比如發生地震、暴雨期間無法施工，工期順延。
小編就為您介紹到這里了，如果工期延誤是由于以上七類原因，總結為因發包方的原因和不可抗力等因素而順延工期，為合法情形，大可不必擔心承擔違約責任。如果您有工期方面的糾紛，歡迎使用我們律霸的在線法律咨詢平臺，我們定將竭誠為您提供法律服務。
工程合同的工期怎么計算
工程款支付和工期延誤法律分析
常見的建設工程合同糾紛有哪些問題？
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
簡介:
王春海律師，男，畢業于燕山大學法學專業，山東濱藍律師事務所主任，專職律師。 自執業以來，一直從事房地產、公司、金融等法律事務，在為房地產、公司企業、銀行、擔保公司、政府機構等提供法律服務的過程中積累了豐富的經驗。該律師以其優良的專業化服務和勤勉的敬業精神贏得了廣大客戶的好評。 先后為濰坊信悅房地產有限公司、濰坊市家福置業有限公司、濰坊市一鼎裝飾有限公司、濰坊萬泰裝飾設計有限公司、濰坊農村商業銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司濰坊分行、中國大地財產保險股份有限公司濰坊中心支公司、山東津海油氣能源有限公司、彩娜菲詩（中國）全國連鎖機構等多家單位提供優質的法律服務。為濰坊市濱海地稅局、濰坊市坊子區招商局、濰坊市坊子區安監局等多家政府機關擔任常年法律顧問。全程參與濰坊市奎文區集體資產改制專項法律服務工作。 聯系方式：17861215566
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
民事訴訟程序的步驟有哪些
2020-11-21要約條件末履行可以認定合同無效嗎
2021-01-30非法行醫罪與醫療事故罪怎么區分
2021-02-12行政訴訟如何收費
2020-12-31勞動爭議去勞動局投訴有用嗎,勞動爭議怎么處理
2020-12-04第三方支付代扣的流程是什么
2021-01-23合伙企業財產范圍及性質
2020-12-102020新婚姻法有什么改變
2021-03-19變更勞動合同時可以要求漲工資嗎
2020-11-19女方想離婚男方不愿意該怎么做
2021-01-25私人之間房產抵押如何處理
2021-02-20擔保合同的效力是什么
2021-03-17居間合同的報酬有限制嗎
2020-11-27勞動者被裁員是怎么賠償的
2021-03-21單位現在突擊裁員要給勞動者補償嗎
2021-02-14離職后經濟補償金需納稅嗎
2021-01-01輕資產公司倒閉員工怎么賠償
2020-12-23遲到可以辭退嗎
2021-03-15意外傷害保險的責任期限是什么意思,時間是多久
2020-11-13出口產品責任保險中產品危險程度是如何劃分的
2020-11-14