建筑施工過程中經常會遇到各種糾紛,為了避免不必要的糾紛發生,就需要對他們的資質什么的心理有很清晰的認識,首先是發包方的資質,那么他們的資質需要特別注意建設的手續是否齊全,他們的項目是否列入了投資計劃,項目的規劃,設計有沒有獲得相關的審批,材料是否齊全,有沒有進行招標。
其次就需要關注履行能力了,工程實施運營過程,項目的資金是否到位了,有沒有落實到位,對于承包方的資質,主要還是關注這幾點,承包方的施工技術如何,能力夠不夠建設這個項目,這個公司的信用好不好,信用還是非常重要的,公司的財務是否清晰明了無失誤,他們的旅履行能力一定要有非常客觀的分析和判斷。
其次就是需要關注履約管理之工期,在認定開工日期的時候是特別需要有力證據的,這個需要有具體的書面證明
比如說承包商在溝通過程中發包方發給他們的通知,工程監理的郵件記錄,會議記錄,施工的許可證等都是可以用來證明開工日期的。承包方如果沒有相關的開工實際開工日期的,可以在開工報告中如果有記載詳細的開工日期的,也是可以用來作為證據認定為開工日期的,如果承包方確實沒有證據證明具體開工日期,就只能用合同約定的開工日期作為實際開工日期。
竣工日期的認定《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規定:
認定方法有這么幾種,比如雙方合同約定的竣工日期,或者發包方已經驗收合格,工程竣工了,那么驗收截止日期就是竣工日期,但是如果承包方已經驗收合格了工程,也把驗收合格報告交予發包方,但發包方推延不肯及時驗收的,竣工日期就以承包方提交的驗收合格報告上的日期,如果工程建設還沒有完成,驗收都沒有完成,發包方就先擅自使用,那么從發包方開始占用建設工地的日期為竣工日期。
常見的影響工程期限的因素:施工方一直沒有取得施工許可證,無法施工導致施工拖延,只能等許可證取得后為實際開工日期,因為工程款一直無法到位,工程無法正常的開展,導致了工程停止或者進度緩慢,工期會順延,但是需要給予證明拖延施工的天數與拖延工程款導致的延誤有直接的因果關系。、因為設計變更導致施工延后,在施工過程中遇到實際問題,比如關鍵線路,如果是關鍵線路,必須證明拖延的天數和與設計更改有直接因果聯系,對于不再關鍵線路的更改,是不能順延工期的。圖紙延誤了和工程量增加了,在設計變更時候出現這些問題需要證明相互之間有因果關系,否則不可順延工期。
質量鑒定《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條:
當工程竣工后,雙方對于質量產生了分歧,需要專業機構鑒定的,如果鑒定合格的,鑒定時間為順延工期,鑒定不合格需要根據不同情況進行處理。
工程驗收單的內容主要包括哪些?
鋼結構主體工程驗收包括的內容有哪些
建筑裝飾裝修工程質量驗收規范
該內容對我有幫助 贊一個
行為人故意在高空拋物的會構成犯罪嗎
2021-02-06有限公司減資需要驗資嗎
2021-03-09公司合并有哪些限制
2021-03-07買地鐵房的注意事項
2020-12-07車禍死亡26歲該賠多少錢
2021-02-11承攬合同與雇傭合同的差別有哪些
2021-02-11企業單方面解約應如何賠償
2020-11-23外嫁女戶口遷出還有宅基地繼承權嗎
2020-12-21男子為博關注直播喝酒喝油猝死,互聯網文化管理暫行規定
2020-12-21勞動服務期的相關規定
2020-11-17無錫地區離職補償金標準
2020-12-26試用期離職一直不批怎么辦
2021-03-21交通意外險理賠時需注意什么
2021-02-12理財保險的三大誤區如何避免
2021-03-01投保人購買人身保險需要具備一定的條件嗎
2021-02-10代簽名人身保險合同法律效力問題研究
2021-01-24新《保險法》的溯及力問題
2021-01-12保險拒賠引真空地帶爭議
2020-11-20私企未交保險員工如何維權
2021-02-16按揭車保險怎么買
2021-01-18