在雙方簽署工程承包合同的時候,會寫清工程質量驗收標準、工程糾結解決方式等。在實踐中,因為工程質量引發的糾紛很多,雙方協商無法解決的話,可以選擇走法律渠道,向法院提請訴訟。那么如何寫建筑工程質量起訴書?下面我們通過一篇范文學習了解下相關知識。
建筑工程質量起訴書
原告:某某市某某有限公司
法定代表人:申某某經理
被告:某某市建筑工程三公司某某分公司
法定代表人:尤某某經理
訴訟請求
1、請求判決被告向原告交付全部工程圖紙等資料及支付逾期交工的違約金60萬元;
2、請求判決被告向原告賠償違約造成的經濟損失1707065.77元(并對其所承建工程進行鑒定后確定實際損失額);
3、訴訟費等由被告承擔;
事實與理由
二00四年二月二十五日,原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定:由被告為原告提供符合國家規范的節能環保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程,合同工期從2004年3月15日至2004年9月15日,但被告未能在合同工期內按約交工和交付工程的相關圖紙,2005年1月29日,雙方又簽定一份《工程進度協議》約定:“土建以及安裝工程未完部分,自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工試車。如不能按時完工,每延誤一天工期罰乙方一萬元”。但被告仍然未在此約定的期限內完工,也沒有正式交工驗收,有關工程圖紙仍然未予交付。無奈之下,原告于2005年5月19日點火試車,至此被告又延期60日,被告應按照約定交付工程圖紙并支付違約金60萬元;試運行過程中,原告發現該工程存在嚴重的質量問題,但被告也不按照合同約定盡維修責任,導致原告產出廢品損失439732.10元,工程維修損失124013.67元,停產損失1143320元,共計損失1707065.77元。另外,該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內在的嚴重質量問題,致使工程多處出現塌方和裂紋,給原告造成巨大經濟損失。為此,原告請求法院委托有關部門按照國家對該類工程施工的規范要求進行鑒定,其損失另行計算。
綜述:被告不講誠信,一再違反合同,是嚴重的違約行為,應當承擔違約責任,造成原告的損失也應予以賠償。為保護原告的合法權益不受侵犯,特向人民法院提起訴訟,請求依法判決。
此致
某某縣人民法院
具狀人:某某市某某有限公司
二00八年某某月二十三日
綜上所述。針對工程質量問題引發的糾紛,業主可以直接向法院提請訴訟。在建筑工程質量起訴書中,要重點寫清被告信息、引發工程質量問題的原因、訴訟請求及有關事實。一般來說,業主發起訴訟,在遞交起訴書后,就要等待開庭通知了。不是特別復雜的案件,通常在三個月內可以審理完結。
施工企業怎樣應對發包人拖欠工程款
建設工程質量管理條例
建設工程未驗收擅自使用的責任有哪些?
該內容對我有幫助 贊一個
檢察院申訴程序有什么要求
2020-12-26口頭承諾能判凈身出戶嗎
2021-02-16老字號申請認定程序法律規定
2020-11-16拒收事故認定書怎么處理
2021-01-14不可撤銷的擔保合同幾年失效
2021-02-24離婚訴訟財產分割雙方不能達成一致怎么辦
2020-11-14訂立勞動合同程序怎么規定
2020-11-28撫恤金能否被強制執行
2020-11-16商標權許可轉讓合同無效的情形有哪些
2021-01-31欠錢不還開庭后如果名下沒有財產怎么辦
2021-01-09集資房上市需要交納什么費用
2021-03-25關于雙重勞動關系的爭議
2021-02-01個人所得稅項目包含公積金和養老保險嗎
2020-12-27勞動爭議的調解組織具體有哪些
2020-11-24交通事故保險公司賠償完家屬還要錢怎么辦
2021-01-23定期壽險購買需要注意什么
2020-12-27定期人壽保險是怎么進行理賠的
2021-02-12旅行社責任險與旅游意外險有哪些不同之處
2020-12-29投資理財保險的注意事項
2021-02-06理財保險的種類
2021-01-14