一、工程合同索要違約金范本怎么寫?

致：*********監理有限公司

茲有我施工單位施工的*********工程，在 年 月 日，大批的當地村民進入施工現場阻止我施工單位施工作業;隨后施工單位，監理單位，設計單位和業主單位現場調解仍沒有勸服當地村民，并且在此期間政府部門出面協調和設計單位對基礎的形式變更后，當地的村民還是到施工現場阻工。

經上級部門和業主單位的同意，我施工單位于 年 月 日正式停工待命。為了保證復工后的正常進行，停工期間現場的機械設備和周轉材料一律停滯在工地，現場施工人員不予放假在現場組織學習和安全教育，等候工程復工;在此停工期間給我施工單位造成較大的經濟損失和工期延誤。

停工期間發生的費用及損失如下：

1、施工人員的誤工費;

2、項目部管理人員的管理費;

3、機械設備的閑置費;

4、材料損失的補償費。

我施工單位按照合同約定內容的程序向貴監理單位提交費用及工期的索賠意向。

施工單位：

日期：

二、建筑工程索賠怎么計算

1、總費用法。計算出索賠工程的總費用，減去原合同報價，即得索賠金額。這種計算方法簡單但不盡合理，因為實際完成工程的總費用中，可能包括由于承包人的原因(如管理不善，材料浪費，效率太低等)所增加的費用，而這些費用是屬于不該索賠的;另一方面，原合同價也可能因工程變更或單價合同中的工程量變化等原因而不能代表真正的工程成本。凡此種種原因，使得采用此法往往會引起爭議，故一般不常用。但是在某些特定條件下，當需要具體計算索賠金額很困難，甚至不可能時，則也有采用此法的。這種情況下，應具體核實已開支的實際費用，取消其不合理部分，以求接近實際情況。

2、修正的總費用法。原則上與總費用法相同，計算對某些方面作出相應的修正，以使用結果更趨合理，修正的內容主要有：一是計算索賠金額的時期僅限于受事件影響的時段，而不是整個工期。二是只計算在該時期內受影響項目的費用，而不是全部工作項目的費用三是不直接采用原合同報價，而是采用在該時期內如未受事件影響而完成該項目的合理費用。根據上述修正，可比較全理地計算出索賠事件影響，而實際增加的費用。

3、實際費用法。實際費用法即根據索賠事件所造成的損失或成本增加，按費用項目逐項進行分析、計算索賠金額的方法這種方法比較復雜，但能客觀地反映施單位的實際損失，比較合理，易于被當事人接受，在國際工程中被廣泛采用。實際費用法是按每個索賠事件所引起損失的費用項目分別分析計算索賠值的一種方法，通常分三步：第一步，分析每個或每類索賠事件所影響的費用項目，不得有遺漏。這些費用項目通常應與合同報價中的費用項目一致。第二步，計算每個費用項目受索賠事件影響的數值，通過與合同價中的費用價值進行比較即可得到該項費用的索賠值，第三步將各費用項目的索賠值匯總，得到總費用索賠值。

雙方在索要相關賠償的時候，可以單獨簽署相關的賠償協議，并且簽署完之后雙方就不得再為賠償事宜提出相關的異議。但是雙方約定的賠償金是不能超過損失的30%。如果超過30%的話，違約方可以向勞動仲裁委員會或者是法院提出降低申請。

單方面終止合同違約金如何支付？

承攬合同違約金的責任有哪些

定金條款和違約金條款并存時怎么辦