在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
裝飾裝修工程施工合同
合同編號：
裝飾裝修工程施工合同
發包人（甲方）：
承包人（乙方）：
承包人資質等級：
使 用 說 明
一、本合同適用于在本市行政區域內施工的新建、改建、擴建的公用設施、寫字樓、娛樂場所、飯店、酒樓、商場、車船、飛機等非家庭居室的裝飾裝修工程及其他環境藝術裝飾裝修工程。承包人應具有工商行政管理機關核發的營業執照與行業主管部門核發的施工企業資質等級證書。
二、按照《招標投標法》采用招投標方式確定承包人的，合同應依照中標文件要求執行，但中標書內容、工程圖紙、招投標合同條款、技術規范和承諾書，有與《合同法》相悖之處的，應以《合同法》規定為準。
裝飾裝修工程施工合同
發包人（甲方）：（全稱）
承包人（乙方）：（全稱）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致，簽訂本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 工程內容：
1.4 承包范圍：
1.5 承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料（見附件） □乙方只包工
1.6 工程結構：
1.7 裝飾裝修施工面積：
2 工程質量
2.1 本工程質量應達到國家、專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2.2 國家、專業標準：《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（GB50325-2001）
、
2.3 約定標準：
3 工期
3.1 總工期： 日（為日歷工期，并包括法定節假日）。
3.2 開工日期： 年 月 日。
3.3 竣工日期： 年 月 日。
3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內未做出答復的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延；如因甲方原因需延期開工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。
3.5 暫停施工（停工）：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的，乙方可自行復工。
3.6 工期順延
3.6.1 發生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：
（1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。
（2）工程量增加、設計變更的。
（3）甲方未按時驗收隱蔽工程的。
（4）甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。
（5） 7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
（6）甲方未按時支付工程款的。
（7）因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議，且甲方應在3日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施，并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協議應包含以下內容
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
刑拘找律師要和他談什么
2020-01-15防控一線醫務人員政策傾斜：子女中考可加10分
2020-02-18彩禮是否應該返還？
2020-03-20自己怎么為二手房估價？
2020-03-31老人是否可以主張要“帶孫費”？
2020-03-31什么是虛假廣告罪
2020-04-07醫療損害每年致死40萬人：多因不安全用藥
2020-04-10婚內出軌，離婚時能要賠償嗎？
2020-04-14生下來就沒管過孩子？補償撫養費！
2020-04-18偽造、變造金融票證罪量刑
2020-04-20高空墜物傷人該向誰索取賠償
2020-04-23被違法解除勞動合同是否能索賠？
2020-04-27合同違約之后有哪些補救措施
2020-04-28家庭唯一住房證明應該怎么開
2020-04-28男方應該如何爭奪孩子撫養權？
2020-04-28遇到離婚財產分割和撫養權糾紛怎么辦？
2020-04-28單方離婚需要多長時間
2020-04-29構成綁架罪的要件是什么？
2020-04-29挪用公款的細剖
2020-04-29起訴離婚中夫妻共同債務如何處理？
2020-04-30限購政策下家人間房屋買賣是否有效
2020-05-01私生子女在法律上都有哪些權利以及義務？
2020-05-02借貸風險之投資風險
2020-05-02女性爭奪子女撫養權要收集哪些證據？
2020-05-02夫妻離婚損害賠償什么時候提出？
2020-05-02子女撫養費變更執行日期是多長時間？
2020-05-03復婚一般需要經過哪些法定程序？
2020-05-05離婚協議書要公證嗎？公證有什么意義？
2020-05-05上門女婿離婚夫妻共同財產如何分割？
2020-05-05離婚后可否再次起訴要求分割夫妻共同財產？
2020-05-08訴訟離婚夫妻共同財產分割有哪些法律依據？
2020-05-08收養孩子登記流程怎么走？登記地點在哪里？
2020-05-08子女撫養費最低標準是多少？是否可以免除？
2020-05-08吸毒的預防控制包括哪些內容
2020-05-08沒有領證之前買車算不算夫妻共同財產？
2020-05-09法律對注冊馳名商標如何保護?
2020-05-09夫妻分居以后房貸應該如何處理？
2020-05-10禮金算不算夫妻共同財產和哪些彩禮需要返還？
2020-05-10夫妻離婚財產糾紛法院怎么樣收費？
2020-05-10交通事故后找人頂罪要受什么處罰？
2020-05-21