在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
私人工程承包合同范本是什么
如果我們大多數的公民都能夠在生活當中懂得運用法律的武器來維護自己的利益的話，那么相關的民事糾紛就會很大程度的減少。比如說有的時候自己在修建房子或者是停車場等這些的時候，這些私人工程其實也是有必要簽訂承包合同的。下面小編就為大家介紹一下私人工程承包合同范本是什么?
私人工程承包合同范本是什么?
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方所有的裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。
一、乙方包干承包 的全部施工工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工，具體施工內容詳見附件(施工工藝要求)。
二、包干承包費用：
1、鋪地磚：28元/㎡
2、墻面粉刷：15元/㎡
3、踢腳線、石膏線：6元/M
此合同為單價包死合同，合同總價以實際工程量結算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。
三、支付方式：
1、乙方完成全部裝修施工后，支付總合同價80%工程款 (小寫￥ 元);
2、全部裝修施工完成后20天內，甲方支付剩余20%工程款 (小寫￥ 元)。
四、工期：
雙方確定該房屋裝修施工工期為 天，乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。
五、其他約定：
1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責采購裝修材料;
2、甲方應按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金;
3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔; 4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失;
5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任;
6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。
六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
年 月 日 年 月 日
私人工程承包合同相對來說比較簡單，雙方要交代清楚主要的責任和義務，工程款的支付方式，對工程質量上的要求等這幾方面是比較重要的。所以現在不僅是大型公司之間的建筑工程承包需要簽訂合同，私人的工程承包合同也有利于保障雙方的利益的。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
不準離婚判決書范文
2021-03-102020自愿離婚協議書范本
2020-12-16中國離婚率最高的城市有哪些
2020-11-13訴訟離婚會涉及哪些費用?
2021-01-23離婚協議書怎么寫才具有法律效力
2021-02-24無孩子離婚協議范本是怎樣的?
2021-01-07子女撫養費標準是什么,法律規定有哪些?
2020-12-02未成年人法定監護人范圍包括哪些
2021-01-27大學生訴生父索要撫養費可以嗎？
2021-03-26起訴生父索要撫養費法院駁回法律依據是什么？
2021-02-08女兒訴生父索要撫養費可以嗎？
2020-12-31夫妻離婚該如何爭取孩子撫養權
2020-11-21離婚不給孩子撫養費怎么辦
2021-01-15子女撫養費減免和增加的條件有哪些
2021-02-10什么條件可以上訴變更撫養權
2021-03-12監護人怎么確定?
2020-12-28非婚生子女撫養權怎么確定
2021-01-10出國出生證明怎么開？
2021-02-01繼子女能繼承遺產嗎？法律是怎么規定的？
2021-03-08拒付撫養費被拘15天還不付撫養費會怎么樣？
2021-02-21