被拖欠工程款工程索賠技巧有哪些,訴訟時(shí)效是多久

1、要及時(shí)發(fā)現(xiàn)索賠機(jī)會(huì)。

一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商，在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)就應(yīng)考慮將來(lái)可能要發(fā)生索賠的問(wèn)題，要仔細(xì)研究招標(biāo)文件中合同條款和規(guī)范，仔細(xì)查勘施工現(xiàn)場(chǎng)，探索可能索賠的機(jī)會(huì)，在報(bào)價(jià)時(shí)要考慮索賠的需要。在進(jìn)行單價(jià)分析時(shí)，應(yīng)列入生產(chǎn)效率，把工程成本與投入資源的效率結(jié)合起來(lái)。這樣在施工過(guò)程中論證索賠原因時(shí)，可引用效率降低來(lái)論證索賠的根據(jù)。

在索賠談判中，若沒(méi)有生產(chǎn)效率降低的資料，則很難說(shuō)服監(jiān)理工程師和業(yè)主，索賠無(wú)取勝可能。反而可能被認(rèn)為生產(chǎn)效率的降低是承包商施工組織不好，沒(méi)有達(dá)到投標(biāo)時(shí)的效率，應(yīng)采取措施提高效率，趕不上工期。

要論證效率降低，承包商應(yīng)做好施工記錄，記錄好每天使用的設(shè)備工時(shí)、材料和人工數(shù)量、完成的工程及施工中遇到的問(wèn)題。

2、商簽好合同協(xié)議。

在商簽合同過(guò)程中，承包商應(yīng)對(duì)明顯把重大風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給承包商的合同條件提出修改的要求，對(duì)其達(dá)成修改的協(xié)議應(yīng)以“談判紀(jì)要”的形式寫出，作為該合同文件的有效組成部分。要對(duì)業(yè)主開拓責(zé)任的條款特別注意，如合同中不列索賠條款;拖期付款無(wú)時(shí)限，無(wú)利息;沒(méi)有調(diào)價(jià)公式;業(yè)主認(rèn)為對(duì)某部分工程不滿意，即有權(quán)決定扣減工程款;業(yè)主對(duì)不可預(yù)見的工程施工條件不承擔(dān)責(zé)任等。如果這些問(wèn)題在簽訂合同協(xié)議時(shí)不談清楚，承包商就很難有索賠機(jī)會(huì)。

3、對(duì)口頭變更指令要得到確認(rèn)。

監(jiān)理工程師常常樂(lè)于用口頭指令變更，若承包商不對(duì)監(jiān)理工程師的口頭指令予以書面確認(rèn)，就進(jìn)行變更工程的施工，此后，有的監(jiān)理工程師矢口否認(rèn)，拒絕承包商的索賠要求，使承包商有苦難言。

4、及時(shí)發(fā)出“索賠通知書”。

一般合同規(guī)定，索賠事件發(fā)生后的一定時(shí)間內(nèi)，承包商必須送出“索賠通知書”，過(guò)期無(wú)效。索賠事件論證要充足。承包合同通常規(guī)定，承包商在發(fā)出“索賠通知書”后，每隔一定時(shí)間(28天)應(yīng)報(bào)送一次證據(jù)資料，在索賠事件結(jié)束后的28天內(nèi)報(bào)送總結(jié)性的索賠計(jì)算及索賠論證，提交索賠報(bào)告。索賠報(bào)告一定要令人信服，經(jīng)得起推敲。

5、索賠計(jì)價(jià)方法和款額要適當(dāng)。

索賠計(jì)算時(shí)采用“附加成本法”容易被對(duì)方接受，因?yàn)檫@種方法只計(jì)算索賠事件引起的附加開支，計(jì)價(jià)項(xiàng)目具體，使經(jīng)濟(jì)索賠能較快得到解決。另外，索賠計(jì)價(jià)不能過(guò)高，要加過(guò)高容易讓對(duì)方發(fā)生反感，使索賠報(bào)告束之高閣，長(zhǎng)期得不到解決。另外，還有可能讓業(yè)主準(zhǔn)備周密的反索賠計(jì)劃，以高額的反索賠對(duì)付高額的索賠，使索賠工作更加復(fù)雜化。力爭(zhēng)單項(xiàng)索賠，避免“一攬子”索賠。單項(xiàng)索賠事件簡(jiǎn)單，容易解決，而且能及時(shí)得到支付?！耙粩堊印彼髻r，問(wèn)題復(fù)雜，金額大，不易解決，往往到工程結(jié)束后還得不到付款。

訴訟時(shí)效是多久

1、建議盡快向法院起訴要求還款，一旦超過(guò)了三年的訴訟時(shí)效，喪失勝訴權(quán)

2、如果合同中有約定違約金或滯納金的情況下，可以要求。如果沒(méi)有約定的情況下，可以要求對(duì)方賠償因違約造成的損失

3、勝訴之后，如果對(duì)方在履行期未履行法院判決，可以申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行

4、法院在受理強(qiáng)制執(zhí)行后，會(huì)依法查詢債務(wù)人名下的房產(chǎn)、車輛、證券和存款;

追索工程款的訴訟證據(jù)

在建設(shè)工程施工合同案件中，發(fā)包人沒(méi)有如約支付工程款的時(shí)候，承包方主要需準(zhǔn)備和運(yùn)用以下證據(jù)來(lái)證明自己的主張：

1、招標(biāo)公告、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書組成的招投標(biāo)文件

在雙方未簽訂施工合同的情況下，該類型證據(jù)主要有以下證明作用：

(1)、證明雙方要約、承諾過(guò)程，可以上述文件認(rèn)定合同雙方的主要權(quán)利義務(wù);

(2)、該文件已經(jīng)包含了雙方的交易條件，上述文件亦可直接構(gòu)成施工合同內(nèi)容;

(3)如果實(shí)際履行行為不符合上述文件的約定，則違約方應(yīng)承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任。

2、施工合同及附件、補(bǔ)充合同如備忘錄、修正條款及合同

該類型證據(jù)主要有以下證明作用：

(1)、證明雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系;

(2)、證明工程款的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。

3、工程簽證文件

工程簽證是建設(shè)工程合同雙方對(duì)合同履行中具體工程量變更、工程施工事務(wù)協(xié)商確認(rèn)的文件。一般認(rèn)為，它具有以下證明作用：

(1)其為雙方意思表示一致的結(jié)果，是雙方法律行為。工程簽證是在施工活動(dòng)中，因客觀情況變化，雙方當(dāng)事人對(duì)具體履約行為進(jìn)行變動(dòng)協(xié)商，達(dá)成一致意見的產(chǎn)物，一般在工程承包合同的通用條款中對(duì)簽證的提出、協(xié)商及簽署都有規(guī)定;

(2)工程簽證內(nèi)容歸根結(jié)底涉及工程款項(xiàng)的補(bǔ)充計(jì)算，故其可以直接作為工程結(jié)算、審計(jì)的重要依據(jù)。

(3)工程簽證是工程施工過(guò)程中的例行工作，對(duì)其載明內(nèi)容具有獨(dú)立的證明力。施工過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)、施工計(jì)劃的變化，是建設(shè)工程交易的行業(yè)慣例及例行工作。

4、工程施工計(jì)劃或方案、工程圖紙、技術(shù)規(guī)范、工程進(jìn)度計(jì)劃及記載工程施工狀況的監(jiān)理日記等項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)文件、工程檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和各種技術(shù)鑒定報(bào)告。

這些文件可能具備直接證明力，或者可能由數(shù)份文件作為間接證據(jù)組合證明施工履行及其與合同約定標(biāo)準(zhǔn)間的比較，同時(shí)其又可作為合同性行為成立與否的間接證據(jù)。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第19條規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)工程量有爭(zhēng)議，但未能提供簽證文件證明工程量發(fā)生的，可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量”。該規(guī)定在法律依據(jù)上直接確認(rèn)了其他工程文件的形式證明力。

5、雙方的往來(lái)信件及會(huì)談紀(jì)要

后者包括施工過(guò)程中，業(yè)主、監(jiān)理工程師和建筑承包人定期、不定期的會(huì)議記錄或決議。這些文件在證明內(nèi)容上具有兩個(gè)作用：其一，如果記載內(nèi)容涉及雙方意思表示一致者，可以認(rèn)為具備合同的效力;其二，相關(guān)記載內(nèi)容本身可作為承包合同履行中雙方履行行為的直接、間接證據(jù)。

6、施工期間的自然條件資料、水電供應(yīng)等影響施工的環(huán)境情況文件、公布的物價(jià)指數(shù)、材料的采購(gòu)、訂貨、運(yùn)輸、進(jìn)場(chǎng)、使用方面的憑據(jù)。

一般情況下，該部分材料法官并不作為直接證據(jù)采信而構(gòu)成案件事實(shí)，通常需要借助專業(yè)鑒定人員的判斷、鑒定報(bào)告來(lái)決定是否采信。

被拖欠工程款工程索賠技巧有什么,訴訟時(shí)效是多久?自己遇到工程款被拖欠的時(shí)候必須要通過(guò)合理的方法或手段來(lái)解決，不能夠采取過(guò)于偏激的方式。遇到被拖欠工程款要通過(guò)訴訟解決，這時(shí)建議你在線咨詢律霸網(wǎng)律師提供好的意見。