工程施工的時候不僅要確保質量,同時也要確保工程的工期,造成工期延誤的需要就延誤進行賠償,但是申請索賠的單位要提交工期費用索賠報告,經過認證以后就可以得到一個合理的賠償結果。但是關鍵在于索賠報告的書寫,接下來小編就告訴大家索賠報告的寫作方法。
一、工期費用索賠報告的實際樣本
工期延誤索賠報告書
一、索賠成立理由
1、與合同對照,工期延誤已造成了承包人工程項目成本的額外支出或直接工期損失。
2、造成費用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任。
二、索賠的依據
按照現行法律法規、合同文件及工程慣例,因發包人原因導致工期延期外借土方不到場情況,對工期進行索賠。
三、索賠事項概述
由我單位承建的某項目,于2013年12月27日舉行開工典禮,于2013年12月28日我單位積極組織進場,投放大量機械設備和人員以確保施工工期。然而自2014年3月6日起,由于建設方聯系的外借土方未到場,現場處于停工、半停工狀態,至2014年4月26日開始復測a區缺土方量,最終確定由我單位在紅線以外進行開挖借土,用于場地土方回填。開挖時間為2014年4月28日,延期時間為54天。根據甲方提供的地質勘測數據顯示,鉆探1號孔至4號孔、6號孔至12號孔開挖至設計標高全部為土方。現場施工過程中發現1號孔至4號孔、6號孔至12號孔都存在大量土方,局部存在成片大量石方,與原設計地質情況不符,從而增大了施工難度和增加了施工時間。根據甲乙雙方簽訂的施工合同:專用合同條款7.5.1項中因發包人原因導致工期延期外借土方不到場情況,對工期進行索賠54天。通用條款2.4.3項發包人向承包人提供地質勘測資料等相關基礎資料,并對所提供資料的真實性、準確性和完整性負責;通用條款中3.4項因基礎資料存在錯誤、遺漏導致承包人解釋或推斷失實的,由發包人承擔責任。
四、索賠項目
1、人工費:由于非施工單位責任導致的工效降低所增加的人工費用;法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員窩工和工資上漲費。
2、施工機械費:因索賠事件發生,額外工作增加的機械使用費,工效降低以及機械停工、窩工的費用,現場使用機械均為租賃設備按照實際租金計算。
3、管理費:因索賠事件發生,額外增加的現場管理和公司管理費,按照合同約定的單位時間內現場管理率乘以延長工期計算。
4、利息:主要為履約保證金拖期付款利息。按照按中國人民銀行規定的同期貸款利率計算。
5、措施費:包含環境保護、臨時設施、安全、文明施工費用和大機進出場及安拆費。按照合同約定的單位時間內現場管理率乘以延長工期計算。工程變更的索賠包含成本、管理費和利潤的索賠。
五、索賠計算
1、人工費:工日:17x54工日=918工日人員窩工按照定額單位乘以0.75,52.23元x0.75x918=35960元 工資上漲費不予考慮。
2、施工機械費:挖機350型2臺市場租賃價48000元/月,推土機16t2臺市場租賃價24000元/月。 48000元x54÷30x2=172800元 24000元x54÷30x4=172800元
3、管理費 合同工期120天,現延期54天,投標管理費為1240949.7元 工程延期管理增加費用:1240949.7÷120x54=558427元
4、利息 履約保證金115萬元,按照現行中國人民銀行規定的同期貸款利潤5.6%計算。 1150000元x54÷30x5.6%=115920元
5、措施旨 合同工期120天,現延期54天,投標措施旨為381448.67元 工程延期管理增加費用:381448.67÷120x54=171652元 工程延期索賠合計:1227559元
六、索賠說明
此項目索賠未提出以外風險和不可預見因素索賠以及其他索賠,主要是因為工期延期索賠所產生的費用。
承包單位
日期:
所有的索賠的關鍵點和重點都在索賠報告中,因此大家要認真的對待。工期索賠報告中需要包含索賠的依據以及索賠的金額,這也涉及到被索賠的一方的合法權益,因此大家在寫索賠報告的時候一定要實事求是的描述基本情況。
工期順延的情形包括哪些
工期索賠報告怎么寫
工期延誤索賠計算方法是什么?
該內容對我有幫助 贊一個
遇到工傷事故現場如何處理
2021-03-14共同申請同一商標的情形有哪些
2020-12-16如果交通事故肇事逃逸需要拘留嗎
2021-03-26新婚姻法對事實婚姻的認定是怎樣的
2021-02-08贍養費標準的法律依據是什么
2020-11-13執行異議司法解釋
2021-01-13承租人變更有訴訟時效嗎
2021-01-02再婚婚前房產協議書格式是怎么樣的
2021-02-25農村房產繼承條件有什么
2021-01-28鄰居土地糾紛找誰解決
2021-01-20農村征地對于沒有住房的村民怎么安置
2021-03-26勞動糾紛處理的方式有哪些
2020-12-04新《保險法》增強了保險的保障性
2021-02-25對方全責異地保險理賠需要哪些資料
2021-01-16二審判決書生效保險公司理賠時間
2020-11-17婚內買的保險離婚時能分嗎
2021-03-15什么是保單現金價值呢
2021-03-17無法找到第三者保險公司是否應承擔無責車輛損失賠償責任
2020-11-28什么叫代理?
2021-02-16未簽訂書面的土地承包合同是否有效
2021-02-16