在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
路燈制作安裝合同
路燈制作安裝合同
立合同人：
定作人：膠南市xx鎮大xxx村民委員會
承攬人：膠南市xx電器商行
根據《中華人民共和國合同法》，以上立合同人經充分協商，就承攬人承攬定作人的村內街道路燈制作安裝事宜，達成如下約定：
工程名稱：xx村街道LED48W路燈制作安裝工程。
工程地點：膠南市寶山鎮xx村村內街道。
承攬方式：大包，由承攬人包工包料。
工期約定：自2013年7月8日至2013年7月25日止。
工程價款：xxx元。
付款方式：承攬人工程竣工、經定作人驗收合格后、定作人收到承攬人的發票之日起三日內付全部工程款的95%，即41000元;余款于2013年12月30前付清。
路燈數量及質量約定：本工程系LED路燈項目，為LED燈。所用材料及部件須國標合格產品，路燈使用后達到LED路燈效果。
LED彎臂路燈11盞：燈臂1.2米，熱鍍鋅后噴塑，鋁壓鑄LED燈頭，臺灣晶元驅動?。
LED鍍鋅路燈10盞：高度6米，壁厚2.7mm，上口徑60mm，下口徑140mm，熱鍍鋅后噴塑。
電纜線6平方(國標)700米，膠*電纜廠生產。
4平方國標電纜線150米，膠*電纜廠生產。
混凝土預埋件70mm×70mm×70mm
電腦時控加空氣開關(上海一氣)2個
質保約定：承攬人承諾所設計安裝的路燈符合相關的質量標準，質量保證期三年。質保期內出現質量問題，由承攬人及時免費修理更換。
因產品設計及安裝出現質量問題，造成第三人人身損害的由承攬人承擔責任。安裝過程中施工安全由承攬人自行負責。
驗收約定：承攬人完工后及時約請定作人及包村第一書記對工程進行驗收，驗收合格后出具書面驗收單。
違約責任：
承攬人未按本合同約定的質量要求設計安裝的，由承攬人自行改正，并承擔逾期完工的違約責任;
承攬人不能在合同約定時間完工的，每遲延一天要償付總價款的1%的違約金;
質保期內出現故障由承攬人負責維修，承攬人通知二日內仍不履行維修義務，定作人可以自行安排維修，維修費用由承攬人承擔。每遲延一天要承擔違約金100元;
定作人未按照合同約定時間付款的，每遲延一天要償付遲延付款額1%的違約金;
本合同執行中發生糾紛時，雙方當事人應該協商解決，協商不成時，任何一方可以向人民法院提起訴訟。
本合同附件與本合同同等效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式三份，雙方一份，幫扶包村xxx書記所在單位黃島區xxx留存一份。
定作人：膠南市xx山鎮xxxx村民委員會
法定代表人：
二〇一三年七月xx日
承攬人：膠南市xx電器商行
代表人：
二〇一三年七月xx日
附件：xxx村路燈設計方案。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
上海市優惠價房買賣合同
2020-06-19房屋租賃訂金意向協議
2020-06-22租車合同
2020-06-22外銷合同 SALES CONFIRMATION
2020-06-24交房通知書
2020-06-24禮品盒委托加工合同
2020-06-24安全生產協議書(工人)
2020-06-24汽車定點維修服務采購合同
2020-06-24管材購貨合同
2020-06-24入伙協議和退伙協議
2020-06-24學員培訓協議
2020-06-29公司轉讓合同范本
2020-06-29建筑安裝工程承包合同（4）
2020-06-29勞動合同 （外商投資企業1）
2020-06-29聘用合同
2020-06-29技術引進合同
2020-06-30購銷合同（工礦產品2）
2020-06-30國際購貨合同
2020-06-30國際貨物買賣合同
2020-06-30外商投資企業土地使用 合同（２）
2020-06-30