在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
深圳市裝修合同
委任單位：
施工單位：
裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目內容：
四、工程期限;本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
五、工程造價為人民幣：
六、付款方式：
1、合同簽訂后乙方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額%預付款。
2、開工后，甲方按工程進度，分期支付乙方工程總額%預付款，
余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)
七、材料設備：
本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工：
1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4、乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量：
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
3、由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。
4、裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收：
由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任：
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注：
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章
后即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)：乙方單位(蓋章)：
代表人：代表人：
日期：日期：
簽訂合同地點：
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
共建大學生創業（就業）實訓基地合作協議
2020-06-22贈與合同（公民類）
2020-06-22航空運輸合同
2020-06-22辦公設備購銷合同
2020-06-23直營連鎖加盟合同
2020-06-23交房流程表
2020-06-24工程市電引入施工合同
2020-06-24水晶禮品訂做合同
2020-06-24蔬菜配送合同
2020-06-24承攬合同
2020-06-24委托合同（供委托動產拍賣用）
2020-06-24建設工程拆遷房屋合同
2020-06-28建設工程施工合同（電力2）
2020-06-29建設工程施工合同（示范文本）
2020-06-29建筑工程承包合同
2020-06-29專用合同條款
2020-06-29中外合資企業勞動合同
2020-06-29工礦產品購銷合同
2020-06-30技術咨詢合同（3）
2020-06-30國際貨物買賣合同
2020-06-30