加工承攬合同條例內容有哪些
加工承攬合同條例已失效。
《國務院關于廢止2000年底以前發布的部分行政法規的決定》(發布日期:2001年10月6日實施日期:2001年10月6日)廢止(原因:已被1999年3月15日全國人大通過并公布的《中華人民共和國合同法》代替)。
《中華人民共和國合同法》第二百五十一條【定義】承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。
承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
第二百五十二條?【合同的主要條款】承攬合同的內容包括承攬的標的、數量、質量、報酬、承攬方式、材料的提供、履行期限、驗收標準和方法等條款。
第二百五十三條?【承攬工作的完成】承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除合同。
第二百五十四條?【承攬人對輔助性工作的責任】承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第二百五十五條?【承攬人提供材料的義務】承攬人提供材料的,承攬人應當按照約定選用材料,并接受定作人檢驗。
第二百五十六條?【定作人提供材料及雙方義務】定作人提供材料的,定作人應當按照約定提供材料。承攬人對定作人提供的材料,應當及時檢驗,發現不符合約定時,應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救措施。
承攬人不得擅自更換定作人提供的材料,不得更換不需要修理的零部件。
第二百五十七條?【承攬人的通知義務】承攬人發現定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知定作人。因定作人怠于答復等原因造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第二百五十八條?【中途變更工作要求的責任】定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第二百五十九條?【定作人的協助義務】承攬工作需要定作人協助的,定作人有協助的義務。
定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務,并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的,承攬人可以解除合同。
第二百六十條?【承攬人接受監督檢查的義務】承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗。定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第二百六十一條?【驗收質量保證】承攬人完成工作的,應當向定作人交付工作成果,并提交必要的技術資料和有關質量證明。定作人應當驗收該工作成果。
第二百六十二條?【質量不合約定的責任】承攬人交付的工作成果不符合質量要求的,定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。
第二百六十三條?【支付報酬期限】定作人應當按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確,依照本法第六十一條的規定仍不能確定的,定作人應當在承攬人交付工作成果時支付;工作成果部分交付的,定作人應當相應支付。
第二百六十四條?【承攬人的留置權】定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的,承攬人對完成的工作成果享有留置權,但當事人另有約定的除外。
第二百六十五條?【材料的保管】承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,因保管不善造成毀損、滅失的,應當承擔損害賠償責任。
第二百六十六條?【承攬人的保密義務】承攬人應當按照定作人的要求保守秘密,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第二百六十七條?【共同承攬】共同承攬人對定作人承擔連帶責任,但當事人另有約定的除外。
第二百六十八條?【定作人的解除權】定作人可以隨時解除承攬合同,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
在實際操作過程中,建議咨詢專業的意見,詢問律霸網的專業律師來處理,以最大限度的維護自身的和合法權益,保護你的利益不受傷害。如果你有不了解的地方。也可以查找相關的法條解決。
該內容對我有幫助 贊一個
簡介:
朱星律師2009年畢業于西南政法大學,法學學士、管理學學士,中級經濟師、中級審計師,中國法學會會員,2009.07至2010.04:六盤水市廣播電視大學從事國際經濟法等課程教學工作;2010.04至2013.04在盤縣農村信用合作聯社從事授信審查、信貸主管、法律審查、風險管理等工作;2013.04至2018.05在貴州銀行從事法律、風控、內審、消保工作;2018.05至今任貴州八辯律師事務所副主任、專職律師,主攻知識產權、不動產、文化娛樂、互聯網、金融財稅、建筑工程等行業(領域)法律實務,2015起組隊研究新四板、新三版法律實務。
前罪未執行能否認定累犯
2021-03-22喪失勞動能力的子女有贍養義務嗎
2020-11-17行政機關凍結銀行存款可以不通知當事人嗎
2021-02-28法院什么情況下駁回原告的起訴
2021-01-05交通事故死亡賠償金標準是怎樣的
2021-02-21房企破產后購房者要回購房款嗎
2021-03-04和家里斷絕關系能拿到斷絕費嗎
2021-02-18開庭后讓回家等消息是緩刑嗎
2021-03-22網絡商標糾紛可以起訴嗎
2021-03-16鄉村規劃外的違法建設如何處罰
2021-02-24100錯寫成1000人壽保險按哪個支付
2020-12-27買兩份意外險,賠付是不是兩份都分別賠付
2021-01-15交強險賠償哪些項目
2020-12-26企業財產最低起保費是多少
2020-12-19國際貨物保險之海上貨運保險合同的程序
2020-11-29外資保險公司因分立解散需要批準才能解散嗎
2021-01-06辦理機動車理賠注意什么
2021-03-19保險對方車主不理賠怎么處理
2021-03-11繳費期對保單利益有影響嗎
2021-02-18買保險一定要注意哪些問題
2021-02-12