起訴單位：（全稱）

法定代表人：

被告單位：（全稱）______________市職工教育培訓中心

地址：

訴訟請求：

責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失：

（一）付清宿舍樓、教學樓拖欠款________元；

（二）結算零建工程款：_______元減去甲方墊付的材料款_______元，應付給乙方工程款_______元；

（三）賠償乙方的經濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金______；______年______月至______月設備閑置費________元；

以上三項合計，共__________元

事實和理由：

______年______月______日，______________縣建筑工程總公司______公司（原告，以下簡稱乙方）同______市職工教育培訓中心（被告，以下簡稱甲方）簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為______元。開工日期定為______年______月______日；竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達_______天之內，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的_______余名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經濟上造成損失達_______元。甲方雖然承擔了_______元的誤工費，但尚有_______元到今有承擔賠償損失的責任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書（附原印件）。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經______________市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。

工程結算書經甲、乙雙方審定后，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_______元。

從______年______月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值________元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。

綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規定的有關條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任?！薄?a href='http://www.bjxgfjob.com/contract/146.html' target='_blank' data-horse>經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和（建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定：未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發生的實際損失；不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。

此致

___________人民法院

起訴單位：_______________

公司（蓋章）

_________年_________月________日

附：

1、狀副本_____份

2、證據材料_____份