1.先分清裝修延期原因和責任方
要解決問題,首先要分析原因,即要先分析造成不得不延期的原因。這是必須充分弄清楚的一步,因為它關乎到責任的所在。要看清楚裝修公司延期的原因是什么,看是否自身原因造成的。
業主違約情況:業主未按約定完成相應工作、未及時提供材料進場或材料出現質量問題、未及時驗收簽字、未履行合同約定按時支付工程款。
裝修公司違約情況:裝修施工單位未按期開工、無故停工、提供的材料發生質量問題造成返工或整改等造成裝修延期。
2.依合同辦事
如果裝修延期是由于裝修公司方面造成的,業主則應該按照合同辦事,努力爭取自己的合法權益。
合同明確了裝修延期賠償:裝修簽訂的合同中,注明了具體的違約金額和細則的,嚴格按照合同執行。
合同沒有明確裝修延期賠償:裝修公司與業主簽訂合同的時候,有時候往往會故意忽視裝修延期這一條。如果出現延期問題,裝修公司可能因此抵賴,不予賠償。不過這種情況,也可以通過協商、通過第三方調節或打官司等手段解決。
3.補簽合同:可預見的裝修延期,如果確定是因為施工方的原因被延誤工期,而合同里沒有延期違約條款的,業主可亡羊補牢,簽份補充合約,將延期賠償條款加進去。
裝修延期的原因有哪些?
延期原因1:工序安排或工人調配不合理
裝修是一項比較復雜的工程,需要整合多種資源,從而實現設計、施工、家居配置一體化的過程。而在這過程中,需要做的事情瑣碎復雜,這就需要選擇的裝修公司有著過硬的管理能力。很多裝修延期工程源于許多家裝公司片面追求訂單,而沒有合理分析自身對于施工、安裝等的調度能力,最后導致許多工程在實施中與約定脫節。
延期原因2:裝修方案不停改動
在開始施工后,裝修設計方案的不斷改動也是裝修延期的一大原因。其中,有的改動是業主前期沒有確認清楚等到施工后才覺著不妥而要求改的;還有的可能是裝修公司為增加預算,設計師或施工隊以各種理由提出的。
延期原因3:主材未能按時進場
現在很多的業主都是選擇半包的裝修方式,裝修公司負責施工和基本輔材,而主材則需要業主自己購買。如果主材沒有按時進場,就可能造成施工時間不得不延后,此外,裝修工人可能會以工期安排被打亂的原因,繼續拖延工期。
延期原因4:驗收不準時或工程款未及時結
裝修中,有一些如水電工程等項目是需要業主進行驗收后才能進行下一步施工的。而很多時候,由于業主很忙,在驗收的時候自己沒有辦法去現場簽字確認,因此驗收時間就要推遲;此外,有些裝修工程的付款方式是分期付款,如果業主沒有及時結算階段性工程款,施工對就可能停工,造成裝修延期。
延期原因5:施工質量不達標引起返工
在裝修中,業主發現施工方以次充好,驗收不合格時就會要求重新整改,因此,必然造成時間上的拖延以及對其他工序或工種造成影響。
如果您還有疑惑,本網站也提供律師在線咨詢,歡迎您進行咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
臨時股東大會通過的決議是否有效
2021-02-12如何通過公司章程限制股權轉讓
2021-01-19知識產權一般幾年過期
2021-03-02民事一審有終審判決嗎
2020-12-13哪些屬于夫妻共同債務,夫妻共同債務如何負擔
2021-02-13公司贈與員工股權協議書有效嗎
2021-03-03刑法中自首有哪些法律規定
2021-01-07租客物品如何提存
2020-12-01繼承開始前繼承人死亡怎么辦
2020-11-11無固定期限勞動合同員工裁員補償標準
2021-02-04試用期交押金合法嗎
2021-02-19綜合意外險是否包括駕乘私家車
2020-12-24航班取消有賠償嗎
2021-01-07航空運輸貨物保險的責任范圍怎么劃分
2020-11-13保險合同的射幸性特征是什么意思
2021-02-01批單不屬于格式條款
2021-01-11外資保險公司因解散清算的,公告日期是多久
2021-03-17無責方保險理賠需要什么資料
2021-03-12哪些人不能成為土地承包共有人
2021-01-20農民土地流轉協議書
2021-03-20