在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
停工窩工損失如何主張？
發包人的原因往往有一下一些：發包人變更工程量;發包人提供的設計文件有錯誤或者發包人變更設計文件;發包人未按照約定時間支付工程款;在包工不包料的情況下，發包人未能按照約定時間提供建設材料、設備;發包人未能及時進行中間工程和隱蔽工程的驗收并辦理有關交工手續;發包人不能按照合同的約定提供工程所需的工作條件致使工作無法正常進行，比如供水供電、提供場地等。這些原因必須在工程處理過程中保存證據，比如應該有書面報告、或者監理意見等，以分清責任。另外注意一下，停工原因如果是由另外一指定分包人的原因造成的，則該停工窩工的損失應由發包人來承擔。
在訴訟中，如果來證明誰的責任造成停工、窩工，對此發生停工窩工事由的時候承包人不能擅自停工，應該催告承包人及時消除障礙，如果不能及時消除的，則停工并發給發包人停工通知書。
停工如果是因為政府機關的指令等要求暫時停工的，比如因噪聲等原因，則相應損失則無法向發包方索賠，也不能向政府索賠，應自擔。
停工窩工如果是由發包人原因引起的，則承保人有兩個權利：1、順延工期、2、向發包人主張停工窩工損失。
停工窩工如果是由承包人自身原因引起的，則可能會承擔如下后果。1、如果造成工期延誤，則可能會被追究違約責任或者要求賠償損失。
停工窩工的損失范圍有哪些呢?停工窩工損失包括停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓所造成的損失和實際發生的費用。
停工、窩工損失如何計算?
停工、窩工損失在司法實踐中是通過評估機關的審價來得出的。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
擔保合同的法律效力該如何確定
2020-11-19征收房屋應先補償后搬遷
2021-02-20自動順延的合同如何終止
2021-03-15合同糾紛敗訴方跑路了怎么辦
2021-01-08賣房合同代理簽字成立嗎
2021-02-06房屋中介負的法律責任都有哪些
2021-03-18哪些財產不可以做抵押物
2020-12-01哺乳期可以調崗嗎
2020-11-21勞動爭議調解委員會的調解什么時候結束
2021-03-20人壽保險理賠有怎樣的標準
2021-02-14強險范圍內保險公司是否要賠償人身損失呢
2021-02-18保險公估人按公估方與委托方不同的分類是怎樣的
2021-01-18保險理賠流程介紹
2020-12-17法院判賠精神損害，保險抗辯按序賠償
2020-12-24地震賠償標準是怎樣的
2021-03-12保險法規定沒有受益人的情形具體包括哪幾種
2021-02-13什么是法定代理人
2020-12-10修改建設工程承包合同標準文本的通用條款是否有效
2021-01-20個人如何承包林地
2021-03-02土地入股分紅屬于什么科目
2020-11-16