建筑在施工過程中,工程的承包人或者發包人在違反建筑工程施工合同的有關內容約定時,守約方可以向違約方主張相關的賠償費用。那么,在建筑工程施工方面,主張賠償的主要方面有哪些?律霸小編為您解答。
建筑施工索賠的主要內容
1、發包人沒有按合同約定的時間和要求向承包人提供施工場地、創造施工條件。
發包人須按合同約定的時間和要求向承包人提供"三通一平"的施工場地,即水通、電通、施工道路通,并辦好施工所需各種證件、批件及有關申報批準手續,向承包人提供施工場地地下管網線路資料。如果發包人不能在合同約定的時間內給承包人創造上述條件,必然導致合同工期延誤并給承包人造成損失。
2、工程設計變更。
在施工合同履行過程中,發生工程設計變更往往會影響承包人的局部甚至整個施工計劃的安排,造成承包人重復采購、人力及施工機械重新調整、等待修改設計圖紙、對已完工程進行拆除,這必然造成施工成本比原計劃增加,工期比原計劃延長。
3、發包人未按合同約定,向承包人支付工程預付款或進度款。
《工程結算辦法》規定:(1)發包人不按合同約定支付工程預付款,承包人應在預付時間到期后10天內向發包人發出要求付款的通知,發包人收到通知后仍不付款,承包人可在發出通知14天后停止施工,
發包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款利息,并承擔違約責任。(2)發包人不按合同約定支付工程進度款,雙方又未達成延期付款協議,導致施工無法進行,承包人可停止施工,由發包人承擔違約責任。
4、發包人未按合同約定向承包人供應材料、設備。
如果發包人沒有按合同約定的時間向承包人供應材料、設備,或者供應的材料、設備的種類、規格、數量、價格、質量等級與合同不符,這將導致工期延誤,并給承包人造成損失。
5、因施工中斷,或發包人工作失誤導致工效降低。
由于發包人的監理工程師原因引起施工中斷的工效降低,特別是是根據發包人不合理的指令壓縮合同規定的工作進度,使工程比合同規定日期提前竣工,從而導致工程費用的增加。承包人可提出以下索賠:人工費用的增加;設備費用的增加;材料費用的增加。
6、不利的自然條件或人為障礙增加了施工的難度,導致承包人必須花費更多的時間的費用。
不利的自然條件是指施工中遇到的實際自然條件比招標文件中所描述的更為困難和惡劣,這些不利的自然條件或人為障礙增加了施工的難度,導致承包人必須花費更多的時間的費用,在這種情況下承包人可提出索賠要求。
7、工期延長或延誤。
通常包括兩方面:一是發包人要求延長工期,二是承包人要求償付由于非承包方原因導致工程延誤而造成的損失。一般這方面的索賠報告要求分別編寫,因為工期和費用的索賠并不一定同時成立。
8、發生非承包人的原因,致使工程終止或放棄。
在施工合同履行過程中若發生非承包人的原因,致使工程終止或放棄,承包人有權提出盈利損失或者補償損失的索賠。盈利損失等于該項工程合同價款與完成遺留工程所需花費的差額;補償損失等于承包人在該項工程已花費的費用減去已結算的工程款。
9、物價上漲引起索賠。
在直接影響工程造價的某些物價上漲情況下,由工程造價管理部門發布的在建工程材料預算價格調整、建筑材料的市場價與預算定額價差的有關處理規定。根據全國的實際情況,目前可根據各省市定額站頒發的材料預算價格調整系數及材料價差對合同價款進行調整,待材料價格指數逐步完善后,可采用動態結算中的公式進行自動調整。
至于建筑施工索賠的標準和索賠的時間你需要了解的可以咨詢律霸網站的律師獲得解答。建筑工程施工中,常見的違約責任和賠償標準等你需要了解的,也可以咨詢律霸網站的律師。
工程施工索賠需要注意哪些事宜?
工程施工索賠具體包括哪幾個關鍵環節?
工傷保險索賠流程是怎樣的
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
房屋租賃合同標準版
2021-02-25主動退賠可以減刑嗎
2021-03-01沒收個人財產包括違法所得嗎
2020-12-09離婚訴訟有哪些證據,離婚訴訟如何舉證?
2021-01-04被行政拘留十五天可以探視嗎
2020-11-09關于事實收養關系的法律規定
2021-01-03民事調解不成怎么辦
2020-11-16公共交通意外傷害保險
2021-02-02闖紅燈身亡事故如何定責
2021-03-19反擔保人未簽字反擔保合同有效嗎
2021-01-29虛假訴訟1萬元怎么判
2020-12-15消費者在超市摔倒超市有責任嗎
2021-03-26父母出資買房如何要回購房款
2021-01-14勞動合同糾紛管轄法院
2020-11-29百萬意外保險如何選
2020-12-20保險合同的變更怎么體現
2020-12-24什么是保險合同,保險合同具備什么特點
2020-12-20海上保險合同的內容和包含的事項(很具體)
2021-03-10交警判肇事司機負次要責任 法院判保險公司賠十萬三者險
2021-01-07報案不及時擅離現場,查不清事故原因保險公司能否賠償
2021-03-05