建筑工程施工行業從古至今都是安全事故高發的高風險行業,那么簽訂工程施工合同書需要注意什么呢?以下是律霸網小編為大家整理的工程施工合同書范文，歡迎參考閱讀。

工程施工合同書范文1

為了強化***工程管理，確保工程質量，加快施工進度，法庫縣***(全稱以下簡稱甲方)將****工程，承包給***(全稱，以下簡稱乙方)施工，經雙方協商訂立如下合同并共同信守。

一、 工程名稱：****新建工程

二、 工程內容及工程量：*******。

三、工程總造價：大寫(￥******元)

四、工程質量標準：乙方應按甲方提供的***施工設計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術規范的標準，對該項工程要求達到：合格品。

五、約定施工工期：2010年*月*日2010年*月*日 六、工程款結算方式：甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。(扣10%質量保證金，無質量問題到期返還)

七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設資金。

八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題，應及時與甲方取得聯系，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環境保護措施，促進和諧社會發展，履行安全生產職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的任何安全問題，均由乙方負責。

九、質保期(一年)：此工程質保期*年(***年*月**日均由乙方負責。

十、本合同經雙方驗收合格，簽字后生效，并結清全部款項，隨之本合同自行失效。

十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同書范文2

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

1、工程概況

(一)工程名稱： xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(二)工程地點： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2、工程承包范圍

安全維護及整改

3、合同工期 30天

4、工程造價

工程造價為： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整

5、質量標準

5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)：

5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。

5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。

6、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

7、工程計價

7.1 本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2009]406號《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008), 《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《湖南省建設工程計價辦法》,2005《湖南省修繕定額》、2006《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2012]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

8、工期

有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。

8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

9、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。

9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

10、違約責任

10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

11、安全生產和文明施工

認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

12、爭議的解決

本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

13、其他

乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同書范文3

建設單位(以下簡稱甲方)：

施工單位(以下簡稱乙方)：

根據《中華人民共和國經濟合同法》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

第一條 工程項目

(一)工程地點：

(二)工程內容：具體詳見附件一改造項目工程表

(三)承包方式：包工包料

第二條 工程造價為人民幣

第三條 合同工期

1.雙方商定總工期 30天。

開工日期： 2010 年 05 月 20 日，竣工日期： 2010 年 06 月 20 日

2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。

①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。

②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。

③因停水、停電等情況達六小時以上時。

④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

第四條 工程質量標準和保修期

(一) 工程質量標準按國家現行施工規范驗收

(二) 工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，

(三) 屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質量問題造成損壞的，乙方應給予免費修補。

第五條 材料設備供應

(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。

(二) 材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。

第六條 付款方式

(一)由乙方完成工程量的30%，甲方付總造價的30%給乙方;

(二)乙方完成工程量的60%，甲方再付總造價的30%給乙方;

(三)當工程竣工驗收后七天內甲方支付竣工結算總價的 37 %;

(四)剩余3 %工程款在竣工驗收之日起三年內一次結清。

第七條 責任范圍

(一)甲方責任：

1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;

2、及時組織工程竣工驗收工作;

3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。

(二)乙方責任：

1、按施工安全規范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。

① 承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。

② 乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。

③ 乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。

2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：

3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結束后，負責清理完畢場內建筑垃圾。

第八條 其它事項

(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：

1、經雙方充分協商，發出設計變更通知單

2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后，甲方須分別簽字蓋章認可;

3、增加或變更內容所需材料必須落實;

(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;

(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關仲裁機構裁決。

(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。

第九條 本合同一式 貳 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日