在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
什么是工程延誤
1、 項目進度延誤：
項目進度延誤一般分為項目延誤和項目延誤，責任和處理方法不同。（1） 項目延期。
由于承包人自身原因造成工期延長的，稱為工期延誤。因工期延誤造成的一切損失由承包人自行承擔，包括承包人經監理工程師同意為加快工程進度而采取的措施所增加的費用。同時，由于工期延長造成工程延誤，承包人還需向業主支付延誤賠償金。工期延誤造成的工期延長不屬于合同工期的一部分。（2） 項目延期。
由于承包人以外的原因而延長工期的，稱為工期延誤。監理工程師批準的延長時間是合同工期的一部分，即工程竣工時間等于投標書規定的時間加上監理工程師批準的延長時間。可能導致工期延誤的原因包括工程量的增加、未能按時向承包人提供圖紙、惡劣的天氣條件、業主的干擾和阻撓等，判斷工程延誤的一般原則是任何原因造成工程的延期或中斷承包商自身以外的原因。工程延期是否屬于工程延期，對承包人和業主都非常重要。因此，應根據相關合同條件，正確區分工程延期和工程延期，合理確定工程延期時間。2工程延誤及工程延誤處理1。承包人提出工期要求符合施工合同文件規定的條件時，項目監理機構應當接受。
2。當影響工期的事件持續發生時，項目監理機構在收到承包人提交的臨時延期申請單并審核無誤后，可由總監理工程師簽署臨時延期批準單。承包人提交最終工程延期申請表后，項目監理機構對工程延期和臨時延期進行審查，總監理工程師在最終工程延期審批表上簽字。
項目延期申請表應符合附錄A7的格式；臨時延期審批表應符合附錄B4的格式；最終延期審批表應符合附錄B5的格式。臨時工程延期或最終工程延期批準前，項目監理機構應與建設單位和承包人協商。項目監理機構在審查工程延期時，應根據下列條件確定批準時間：
施工合同中的工程延期協議；
1。延誤的事實和程度以及影響工期的事件；
2。影響工期的事件對工期影響的量化程度。工程監理機構應按本規范第6.3節的規定處理因工程延誤引起的承包人的費用索賠。因承包人未按施工合同規定竣工交付造成工期延誤的，項目監理機構應當按照施工合同規定從承包人應得的金額中扣除誤期損害賠償金。
綜上所述，工程延誤實際上是由于承包人自身原因造成工期延長。造成的一切損失都由承包人自己承擔，延誤損失賠償費用也要支付，所以總承包人不愿意看到這種情況。如果您想了解更多有關問題，歡迎到律霸進行相關咨詢。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
企業之間能否直接借款
2020-12-05如何轉移婚內財產,轉移婚內財產有效嗎
2020-11-11因一方過錯導致離婚的，夫妻共同財產如何分割
2021-01-16家暴離婚精神賠償標準是多少,家庭暴力如何取證
2020-11-17拆遷的房子法院可以強制拍賣嗎
2021-02-08合同債權質押及其法律效力是怎樣的
2021-01-15合同侵權能主張精神賠償嗎
2020-11-13房地產稅制改革的主要問題和原因
2020-12-29事實勞動關系的認定
2021-03-16暑期工7天試用期無工資合法嗎
2021-02-06保險合同的成立條件包括有哪些
2020-11-13“第三者”定義范圍不同 撞了家人保險公司賠嗎
2020-12-09保險公司應履行告知義務是什么
2021-03-23故意導致車翻了保險公司怎么理賠
2021-02-10保險理賠有時間限制嗎
2020-11-23中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則有什么內容
2021-03-12本案的保險理賠金是否適用損益相抵原則
2021-01-24承包的土地可以建房嗎
2021-02-14劃撥土地轉讓時補交土地出讓金的標準是什么
2021-03-08土地入股分紅怎么算
2021-03-06