首頁 > 法律常識 > 停工索賠有期限嗎

停工索賠有期限嗎

來源: 律霸小編整理 · 2021-04-13 · 419人看過

什么是工程停工，施工停工是露天作業，風險很大。因此，停產的情況是不可預測的和多樣化的。如天氣原因，如地震、洪水等；也有甲方原因，如資金不足，或甲方手續不合法；也有施工方自身原因，如安全事故、質量問題等，以上簡單列舉的施工方原因，如果嚴加防范，是可以避免的避免。復工是指具備一切條件，具備正常施工條件。比如，人員、技術、資金、手續齊全，就可以自然復工。

如果由于發包人的原因，如拖欠工程進度款、未按時提供原材料等，使建設工程停工，勢必給承包人造成損失。在這種情況下，業主應賠償承包商的損失。但在社會生活中，由于激烈的市場競爭等因素，很多承包商不索賠或不及時索賠的情況非常普遍，以至于最終承包商要索賠時，已經超過了索賠的期限，以后無法索賠。因此，承包人在建設工程中因發包人原因停工的，應當及時提出索賠。當今社會，發包人與承包人簽訂的施工合同大多是參照施工合同通用條款簽訂的。因此，施工合同通常對索賠期限有詳細約定。承包人因發包人的原因遭受損失時，應當在合同規定的時間內提出索賠，否則可能喪失索賠的權利。

例如，根據施工合同，承包人在索賠事件發生后28天內未向發包人提出索賠的，視為放棄或喪失索賠權利，逾期未提出索賠的，它往往無法要求雇主賠償停工造成的損失。

需要注意的是，承包人逾期不提出索賠的，事后是否有權向發包人要求賠償，法律沒有明確規定。在實踐中，法院對不同的案件可能會有不同的判決結果。因此，如有必要，建議詳細咨詢專業建筑律師后再做決定。

此外，如果雙方對停工索賠期限沒有約定或約定不明確，根據民法規定，承包人應從停工之日起向發包人提出索賠。如果兩年內沒有提出索賠，法院將不再予以保護，即如果承包人向發包人索賠停工損失，另一方就不能再賠償。

事實上，對于承包人來說，如果損失是由于發包人原因造成的停工，不僅有利于證據的收集和保存，也不會錯過索賠時間，導致不必要的糾紛。如果雙方協商不成賠償，如果不想啞口無言，建議盡快委托施工律師通過法律途徑追償，追償金額盡量多。

在日常生活中，因發包人原因造成的工程停工是承包人的重大損失，承包人可以向發包人要求賠償因工程停工造成的損失。以上是巴法網小編為您尋找的相關知識，希望對您有所幫助。如果您有任何疑問，歡迎到我們的網站咨詢律師。你知道嗎

該內容對我有幫助贊一個

登錄×

驗證手機號

獲取驗證碼

我已閱讀并同意《用戶服務協議》和《律霸隱私政策》

我們會嚴格保護您的隱私，請放心輸入

為保證隱私安全，請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。