【為您推薦】會理縣律師 廣寧縣律師 陽西縣律師 竹溪縣律師 南江縣律師 延吉市律師 涿州市律師
隨著現在社會的發展,很多工程的金額也是越來越大,需要的人力是越來越多,工程大了工程款的數額也是越來越高,因為數額的增大,難免出現工程款拖欠的情況,拖欠工程款是對勞動者的勞動力非常不尊重的一種表現,發生了這種情況通過法律途徑解決是很有效的,律霸小編今天就為大家簡單說明一下追討工程款起訴狀范本。
最新拖欠工程款起訴狀范本
起訴單位:(全稱):______市______縣______建筑公司
企業性質:集體
經營范圍:工業與民用建筑.
流動資金:169. 5萬元
何時經何部門批準開業:______年______月份經______縣基建局批準
地址:______縣______鄉______電話:______________________
開戶銀行:______工區歷下辦理處。帳號:__________________
法定代表人姓名:_________職務:_________
被告單位(全稱): ______市職工教育培訓中心
地址:________市_______ -______路________號
事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由:
______年______月______日, ______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設備長期雙里無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了 25611.43元的誤工費,但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于 ______年______月______日完工。三幢樓均經 ______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定后,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值 174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規定的有關條款,無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任。”《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定:未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
訴訟請求:
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;
(二) 結算零建工程款:174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元,應付給乙方工程款10768.57元;
(三)賠償乙方的經濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 ig;______年______月至______月設備閑置費57979. 30元
以上三項合計,共242006.83元。
此致
______市______區人民法院
起訴單位:______縣建筑工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
附:
1、本狀副本1份;
2、書證28件。
以上就是小編為大家整理的追討工程款起訴狀范本,現在工程款的拖欠情況并不少,很多勞動者因為工程款的拖欠造成了很大的困擾,這是一種非常惡劣的行為,所以要通過法律的途徑有效的解決,按照以上的格式寫起訴狀,接下來就等待法院的判決就可以了。
拖欠工程款如何打官司?
拖欠工程款訴訟時效是多久
拖欠工程款怎么辦,拖欠工程款如何打官司
該內容對我有幫助 贊一個
行政案件中有偽證嗎
2021-03-24注冊外貿公司的經營范圍
2021-01-22票據丟失申請公示催告程序
2021-01-17未成年人可成立特別累犯嗎
2021-02-16寄存人不支付保管費怎么辦
2021-01-13合同保全具有哪些主要特征
2021-01-28集資房算什么性質
2020-12-02婚內能主張居住權嗎
2021-01-06勞動合同變更的條件,變更勞動合同需要注意哪些問題?
2021-03-04長時間拖欠工資可否追償利息
2021-02-19人身意外險的除外責任有哪些
2020-11-26法院受理人身保險糾紛的條件是什么
2021-01-07保險公司的押金怎么退
2020-11-07肇事送醫院后逃逸保險報嗎
2020-12-08銀行貸款抵押購房為什么要買保險
2020-11-18保險合同的復效的意思是什么
2020-12-10投保人虛報年齡,保險公司是否可以解除保險合同
2021-02-28機動車拒賠第三責任險可行嗎
2020-12-03土地承包經營權流中未經登記不得對抗善意第三人嗎
2021-01-15征地拆遷,靠什么提高拆遷補償
2021-01-28