在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
工程工期違約金比例是多少？
一、工程工期違約金比例是多少?
一般情況下，根據《合同法》第一百二十一條規定“當事人約定的定金數額超過主合同標的額百分之二十的，超過的部分，人民法院不予支持。
1、合同對違約金有具體約定的按約定，對違約金無約定或約定不明確的，按沒有約定處理。
2、違約金的計算依據是合同總價。
3、約定違約金數額一般以不超過合同未履行部分的價金總額為限。
二、工期延誤違約責任的認定處理
如工程未能在合同約定的期限內竣工，發包方會要求承包方承擔工期違約責任，承包方會要求發包方賠償其停工、窩工損失。
審判實踐中遇到的主要問題是：承包方因發包方在施工過程中未按合同約定支付工程進度款或提供原材料、設備、場地、技術資料而主張工期順延權，即其針對發包方的先履行抗辯權能否得到支持?依照《合同法》第283條的規定，承包人可以順延工期，即享有工期順延權。
對于發包方未按合同約定提供原材料、設備、場地、技術資料，承包方未按合同約定辦理工期順延簽證，承包方在訴訟中主張工期順延權的，因發包方未按合同約定提供施工所用原材料、設備、場地、技術資料，承包方就無法進行施工，必然導致工期延誤，此情況下應支持承包方的工期順延權請求。
三、承包建筑工程是否交押金
是否交押金，國家法律、法規沒有硬性要求，只有建設性意見，就看你與發包方的簽定勞務合同時，雙方的平等自愿地協商。 押金是為了擔保債務的履行，債務人或第三人將一定數額的金錢移交債權人占有，在債務人不履行合同時，債權人可以債務人所交押金優先受償。
需要明確的是，對于工程工期的約定應當由雙方根據實際建設情況來制定，在確定工期后必須按照規定的期限進行施工處理，如果一方沒有在規定的時間內完成，則構成了違約情況的必須按照約定的違約金標準進行支付并賠償，具體情況應當結合實際而定。
辭職違約金一般是多少
法定違約金與約定違約金的區別
違約金的比例一般是多少
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
什么是共同居住人
2021-02-06公司名變更手續是怎樣的
2021-02-11能否對道路交通事故證明提起訴訟
2021-03-01合同一方可以是兩個主體嗎
2021-01-20商標還在公示期可以轉讓嗎
2020-12-13締約過失責任是什么
2021-01-05協議離婚后再分婚前財產要依據雙方協議約定嗎
2021-03-13撫養費不給會判刑嗎
2021-02-09當事人提出回避申請會產生什么后果
2021-02-14不服交通事故責任認定怎么辦
2020-11-26公款不能轉給私人賬戶嗎
2021-03-05法律允許兒子與父母斷絕關系嗎
2020-12-21賣車合同協議書怎么寫
2021-02-21什么是證據保全
2020-12-16消費者購物時被電擊傷,商場是否擔責
2020-12-24勞動法關于簽署了無固定期限合同裁員賠償
2021-01-20勞動合同怎么變更
2021-01-04實習證明格式是怎樣的
2021-02-20員工實習期間應得工資
2020-12-06意外險購買的注意事項有哪些
2020-11-18