首頁 > 法律常識 > 合同事務(wù) > 合同違約 > 工程違約金最高可以約定多少？

工程違約金最高可以約定多少？

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-20 · 327人看過

一、工程違約金最高可以約定多少?

工程違約金最高可以約定工程施工實際損失的30%，如果過高，那么法院在進行處理的時候會給予降低的。在建設(shè)工程施工承包合同中，發(fā)包人的主要義務(wù)包括做好施工前的各項準(zhǔn)備工作、為施工人提供必要的現(xiàn)場條件和配合承包人的工作、按照合同規(guī)定向施工人支付工程價款、進行必要的監(jiān)督檢查、組織竣工驗收和竣工結(jié)算等。

如果合同約定由發(fā)包人提供場地、技術(shù)資料，而發(fā)包人未按約定的時間和要求提供這些條件，或發(fā)包人未按約定支付工程款，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。在這里發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任的方式是賠償損失，承包人有權(quán)要求工期和費用索賠。

二、工程施工合同違約金最高賠償上限是多少?

違約金是由合同當(dāng)事人約定的概念，如果未約定則不存在違約金支付問題。違約金上限屬于約定違約金的范疇，是否設(shè)定，如何設(shè)定亦取決于合同當(dāng)事人的決定，法律并不進行干涉。需要注意的是，約定違約金上限并不意味著違約方的違約賠償責(zé)任即以該上限為準(zhǔn)。

《合同法》第114條第2款規(guī)定：“約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當(dāng)減少。”根據(jù)該規(guī)定可以看出，即使合同中約定了違約金(包括上限)，如果違約金不足以彌補因違約行為給守約方造成的損失，守約方也是可以要求增加的。也就是說，違約金或者違約金上限是不能完全限制違約方所需承擔(dān)的損失賠償責(zé)任的。按照《合同法》第114條第2款規(guī)定，如果違約金高于守約方的實際損失，違約方也可以要求降低，只不過需要達(dá)到“過分高于”的程度才會被允許予以調(diào)整。這體現(xiàn)了違約金的懲罰性特點。

工程建筑的實施，一般都關(guān)系著民事主體的財產(chǎn)或者是生命權(quán)益，故而在工程合同簽訂之時，一般是會約定工程的違約金或者是質(zhì)保金的，但是并非是所有的約定都是有效的，需要根據(jù)法的規(guī)定，不得超過限定最高額度，否則違約金的約定是沒有效果的。

公路工程違約金的支付標(biāo)準(zhǔn)是多少？

工程合同違約金怎么算的

工程施工合同有哪些內(nèi)容?

該內(nèi)容對我有幫助贊一個

登錄×

驗證手機號

獲取驗證碼

我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》

我們會嚴(yán)格保護您的隱私，請放心輸入

為保證隱私安全，請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。

提交