發(fā)包人（全稱）和承包人（全稱）根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程的施工達成協(xié)議并簽訂了本合同。

第一條：工程基本概況

1，工程名稱：

2，工程地點：

3，工程內(nèi)容：

4，工程批準文號：

5，資金來源：

第二條：工程承包范圍

1，綠化工程施工圖及招標文件項目清單范圍的全部內(nèi)容；

2。綠化工程承包范圍內(nèi)人工安排種植土壤和種苗；

3。苗木養(yǎng)護管理，保證苗木和地被植物在養(yǎng)護期間的正常生長。保持良好的景觀效果。

4。土建質(zhì)量保修。

第3條：施工期限制為總工作日。

雙方同意該項目將于（年/月/日）開始，并于（年/月/日）結(jié)束。（如遇雨雪等原因，工期可順延）

第四條：工程質(zhì)量標準：

在工程進行過程中，承包人應認真按照工程施工詳圖和施工說明書進行施工，認真執(zhí)行國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范。如何做好隱蔽工程和分項工程的驗收工作。因施工原因造成質(zhì)量不符合要求的，由承包人承擔返工費用。

第五條：材料和設施的供應：乙方應負責合同工程的采購、運輸和進場，并應保證所提供的材料符合合同的質(zhì)量、規(guī)格和其他要求，否則，承包人應無條件及時更換時間。影響工程進度的，工期不予順延，給發(fā)包人造成的損失由承包人全額賠償。

第六條：工程價款及支付方式：工程款按下列方式分期支付。

1。本工程為承包工程，付款方式為：第七條：構(gòu)成合同的文件

1、合同協(xié)議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、標準、規(guī)范及有關技術(shù)文件

5、圖紙

6、，工程量清單

7，工程報價和預算

第8條：雙方的權(quán)利和義務

1。工程師：在工程建設中，委托發(fā)包人擔任施工監(jiān)理；指定承包人為工程負責人，承包人接受發(fā)包人和監(jiān)理單位的現(xiàn)場管理和綠化工程養(yǎng)護的監(jiān)督考核；

2。建設單位工作：做好施工現(xiàn)場“三通一平”、圖紙會審和設計交底；協(xié)調(diào)處理地下管線和相鄰建筑物；保護古樹名木；

3。承包人工作：承擔施工安全工作，負責地下管線及相鄰建筑物的保護和施工現(xiàn)場的清理；提供施工組織設計和進度計劃。第9條：種植要求。種植平整應符合設計意圖和種植標準；

2。苗木要保證質(zhì)量，經(jīng)監(jiān)理工程師驗收合格后方可栽植；

3。按圖紙施工。如需變更，經(jīng)發(fā)包人和承包人書面確認后方可變更。

第十條：初步驗收：承包人應當在規(guī)定的工期內(nèi)完成種植工程后3個月內(nèi)，提出書面初步驗收申請，發(fā)包人應當在收到書面申請后14日內(nèi)組織有關部門進行初步驗收，并出具書面意見。第十一條：工程變更：承包人提出在工程變更后14天內(nèi)變更工程價款，經(jīng)工程師確認后調(diào)整合同價款。按照以下方法更改價格；

1。本合同變更項目適用的價格按本合同現(xiàn)有價格變更；

2。只有與合同中變更項目類似的價格才能按類似價格變更；

3。如果合同中沒有適用于或類似于變更項目的價格，承包人應提供適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)發(fā)包人確認后實施。第十二條檢驗標準、方法、地點、期限；工程建設驗收標準：《城市綠化工程施工及驗收規(guī)范》CJJ/t82-99；養(yǎng)護管理：發(fā)包人應定期對承包人的種植養(yǎng)護管理（即質(zhì)量保修）進行考核。

第13條：竣工決算：。完工時間為項目維護期（即保修期）結(jié)束時。工程竣工后28天內(nèi)，承包人應提出書面竣工驗收申請，并填寫竣工結(jié)算資料，雙方應配合有關部門完成竣工驗收，并按合同價格調(diào)整變更內(nèi)容，完成項目決算。

2。發(fā)包人應在收到承包人提交的決算報告和結(jié)算資料后28天內(nèi)核實、確認或提出修改意見。發(fā)包人在確認竣工結(jié)算報告后支付工程竣工結(jié)算價款。

3。發(fā)包人自收到竣工結(jié)算報告和結(jié)算資格材料之日起28日內(nèi)無正當理由不支付工資結(jié)算價款的，應當承擔違約責任。

第十四條：質(zhì)量保修：保修期為個月，自竣工之日起計算。雙方在簽訂合同時應簽訂質(zhì)量保證書，并約定質(zhì)量保證項目的內(nèi)容、范圍和責任。質(zhì)量保證書是合同的附件，由雙方法定代表人簽字蓋章。第十五條承包人在簽訂合同時，應當向發(fā)包人支付人民幣元的履約保證金，工程驗收后一次性無息退還。發(fā)包人與承包人協(xié)商一致，可以解除合同。

2；承包人將承包的工程全部轉(zhuǎn)包給他人或者解散后以分包的名義轉(zhuǎn)包的，發(fā)包人有權(quán)解除合同。

4。因不可抗力不能履行合同的，發(fā)包人和承包人可以解除合同。

5。因一方違約不能履行合同，另一方違約不能履行合同的，另一方可以解除合同；

6。當事人一方依照本條第二款、第三款、第四款、第五款的規(guī)定要求終止合同的，應當書面通知對方，并在通知發(fā)出七日前通知對方，通知到達對方時合同終止。

7。合同終止后，不影響合同雙方約定的結(jié)算、清算條款的效力。第十七條發(fā)包人和承包人履行全部合同義務，支付竣工結(jié)算價款，承包人將竣工工程交付發(fā)包人時，合同終止。第十八條承包人應當遵守工程建設安全生產(chǎn)的有關管理規(guī)定，嚴格按照安全標準組織施工，對因承包人安全措施不力造成的事故和由此發(fā)生的費用承擔責任。第十九條發(fā)包人和承包人應當嚴格按照約定充分履行義務。一方違約的，應向另一方支付合同總價的5%作為違約金，并對給另一方造成的實際損失給予全額賠償。第二十條本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，按下列方式解決（1）。（一）提交仲裁委員會仲裁。（2） 依法向人民法院提起訴訟