在工程合同糾紛中,工期糾紛是比較常見的一種糾紛,其主要原因是工程的開工日期和竣工日期約定不明確,或實際開工日期和實際竣工日期與約定不一致,那么,因這些原因導致的工期糾紛應該怎么解決呢?接下來律霸小編就為你詳細介紹工期糾紛及其解決方式。
發包人常用來抗辯承包人請求支付工程進度款或結算的一個主要理由就是承包人承擔工期延誤違約金,要主張工期違約金就涉及到舉證問題,一個是實際開工時間的認定;另一個是竣工時間的認定。
一、認定開工日期
開工日期,是建設工程工期的起算點,也是控制工期風險的第一個重要節點。一般而言,開工日期的確定方式有以下幾種:
1、合同中約定具體的日期作為開工日期;
2、以發包人開工通知中寫明的日期作為開工日期;
3、以監理人的開工通知寫明日期作為開工日期;
4、以承包人遞交的開工報告或開工申請被批準的日期為開工日期。
若有開工會議紀要、開工通知明確了開工時間則可以此舉證;沒有這些證據則可依據開工報告記載時間來作為開工時間;若這些均沒有,一般可以合同記載時間舉證。
二、認定竣工時間
竣工是指承包人完成施工任務。一般來說,工程竣工后,發包人均進行驗收,確認合格后予以接收。然而在實踐中,承包人工程完工之日和竣工驗收時間經常有時間差,關于竣工時間的認定,司法解釋做出了規定:
1、以雙方確認的日期為竣工日期。
2、經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;
3、承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交竣工驗收報告之日為竣工日期;
4、未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移工程占有之日為竣工日期。
前面說的承包人的原因導致的工期延誤,而施工中往往由于發包人原因導致工期延誤,由此產生工期順延及索賠事項。要主張工期順延及索賠,承包人需舉證,即需要在施工過程中留存相應的資料、文件,這對施工管理是否規范、是否有完善的制度是一個考驗。
三、工期順延的情形
工期合法順延時,是不需承擔違約責任的,工期順延的情形主要有以下:
1、施工過程中,發包人時常要求承包人增加工程量,因而必然導致工期的增加;
2、因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料,導致承包人無法施工的,則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期。
4、發包人未按約支付工程款,承包人有權停工,因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當導致工期延誤,發包人應當承擔相應的工期延誤責任。
產生工期糾紛后,在通過法律處理的過程中,原則上采取誰主張誰取證的原則,所以,在整個施工過程中發包和承包方都要對以上各事項做好記錄并保存好相關證明材料。
閱讀完本文后,您應該對工期糾紛以及其解決方式有了基本的了解吧?工期糾紛是法律糾紛中專業性比較強的一類糾紛,不僅要求法律知識,還要求工程知識,所以解決起來并不很容易,如果您需要此類法律幫助,歡迎使用我們律霸的在線法律咨詢平臺,我們定將竭誠為您服務。
工程合同的工期怎么計算
工期順延的合法情形
工程款支付和工期延誤法律分析
該內容對我有幫助 贊一個
簡介:
白艷霞律師.畢業于西南政法大學,從事法律工作以來憑借扎實的法學功底.較強的代理訴訟經驗及多年的企業法律顧問工作經驗.為當事人挽回了巨額經濟損失.得到了當事人普遍好評.有多起婚姻家庭繼承糾紛.借款糾紛.交通事故.勞動爭議等民事代理業務.通過積累大量的辦案經驗現主要向合同糾紛.物流糾紛.公司業務.工程建筑等領域邁進并取得不錯的效果.尤其是對民事糾紛案件有著獨到的見解和處理流程.積累了大量的判例.在訴訟業務中.能夠對案件爭議焦點和法官審理思路有準確把握.充分考慮當事人的核心需求,在非訴業務中.把在訴訟中積累的經驗運用到實踐當中去.為當事人提前預防風險.盡量不發生糾紛或在產生糾紛時能最大化降低損失.白律師竭誠歡迎社會各界人士前來探討咨詢法律業務!可電話聯系15025465062微信號:15025465062
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
對醫療事故罪如何申訴,發生醫療事故罪如何向法院起訴
2021-01-14如何認定雇傭關系
2021-01-09扶貧搬遷后田地收回嗎
2020-11-29公證法實施條例有哪些
2021-01-14評殘之后續治療誤工費如何計算
2021-02-05民事訴訟申訴的范本怎么寫
2021-01-09事實婚姻關系具有婚姻效力嗎?
2020-12-20結婚自由的保護措施有什么
2021-03-16因公殉職撫恤標準是怎樣的
2021-03-10學生體育課后猝死學校承擔責任嗎
2021-02-14看房交押金還會給退嗎
2021-01-25離職補償金沒給怎么辦
2020-12-27員工不同意調崗公司能否解除勞動關系
2021-01-27勞動糾紛是否堅持屬地管理
2021-02-21有侵權責任人意外險還要賠嗎
2021-02-07人壽保險是如何進行理賠的
2020-12-22什么是人壽保險,投保壽險需要注意哪些問題
2021-03-02意外傷害保險的條件
2020-12-21在人身保險合同中受益人填誰
2020-11-14離婚后還是原配偶保單的受益人嗎
2021-01-05