一、建設工程索賠程序有哪些?
建設工程索賠程序:
(1)索賠事件發生后28d內,向監理工程師發出索賠意向通知。
(2)發出索賠意向通知后的28d內,向監理工程師提交補償經濟損失和(或)延長工期的索賠報告及有關資料。
(3)監理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后,于28d內給予答復。
(4)監理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后,28d內未予答復或未對承包人作進一步要求,視為該項索賠已經認可。
(5)當該索賠事件持續進行時,承包人應當階段性向監理工程師發出索賠意向通知。在索賠事件終了后28d內,向監理工程師提供索賠的有關資料和最終索賠報告
二、建設工程索賠費用的組成有哪些?
索賠費用的組成與建筑安裝工程造價的組成類似,一般包括以下幾個方面:
(一)人工費
指列入概算定額的直接從事建筑安裝工程施工的生產工人和附屬輔助生產單位的工人開支的各項費用。在索賠費用中還包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的等損失費的累計,其中增加工作內容的人工費應按照計日工費計算,而停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算,窩工費的標準雙方應在合同中設定。
(二)設備費
可采用機械臺班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。當工作內容增加引起的設備費索賠時,設備費的標準按照機械臺班費計算。因窩工引起的設備費索賠,當施工機械屬于施工企業自有時,按照機械折舊費計算索賠費用;當施工機械是企業從外部租賃時,索賠費用的標準按照設備租賃費計算。
(三)材料費
材料費的索賠包括:由于索賠事項材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費;由于客觀原因材料價格大幅度上漲;由于非承包人責任工程延期導致的材料價格上漲和超期儲存的費用。材料費中應包括運輸費、倉儲費,以及合理的損耗費用。如果由于承包人管理不善,造成材料損壞失效,則不能列入索賠計價。承包人應該建立健全物資管理制度,記錄建筑材料的進貨日期和價格,以便索賠時能準確地分離出索賠事項所引起的材料額外耗用量。威力證明材料單價的上漲,承包人應提供可靠的訂貨單、采購單,或官方公布的材料價格調整指數。
(四)管理費
此項可分為現場管理費和企業管理費兩部分。索賠款項中的現場管理費是指承包人完成額外工程、索賠事項工作以及工期延長期間的現場管理費,包括管理人員工資、辦公、通信、交通費等。索賠款中的企業管理費主要指的是工程延期間所增加的管理費。包括總部職工工資、辦公大樓、辦公用品、財務管理、通信設施以及企業領導人員赴工地檢查指導工作等開支。
(五)利潤
一般來說,由于工程范圍的變更、文件有缺陷或技術性錯誤、業主未能提供現場等引起的索賠,承包商可列入利潤。但對于工程暫停的索賠,由于利潤通常是包括在每項實事工程內容的價格之內,而延長工期并未影響削減某些項目的實施,也未導致利潤減少。所以,一般監理工工程師很難同意在工程暫停的費用索賠中加進利潤損失。索賠利潤的款額計算通常是與原報價單中的利潤百分率保持一致。
(六)延遲付款利息
發包人未按約定時間進行付款的,應按銀行同期貸款利率支付延遲付款的利息。
該內容對我有幫助 贊一個
代理合同有哪些法律責任
2021-01-27專利權人請求自己的專利宣告無效可以嗎
2021-02-09未婚生子男方不給撫養費有什么后果
2020-11-09工程款支付證書是什么,工程款支付證書怎樣寫
2021-02-22法院判決的贍養費可以公司代扣工資嗎
2021-02-10傷殘鑒定費用是由誰支付
2020-11-19律師調解婚姻糾紛應遵守哪些原則
2021-03-10商業銀行擅自縮短營業時間如何處罰
2021-02-09玻璃窗意外掉落砸死男童,誰來負責
2021-01-20看房交押金還會給退嗎
2021-01-25離職再入職需要重新簽訂勞動合同嗎
2021-02-19輕傷取保候審的條件和變更的情形有哪些
2020-12-01勞務派遣解聘后是否有補償
2021-01-30單位不給員工開離職證明,可以要求賠償嗎
2020-11-22實習期工資可以現結嗎
2020-11-13醫療意外保險可以包含死亡保險責任嗎
2020-12-06意外險九級傷殘怎么賠
2021-02-07意外傷害保險及其類別
2020-12-08汽車丟了,保險公司怎樣理賠
2021-02-17車禍保險公司一年沒賠償怎么辦
2021-01-28