在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
工期索賠的依據有哪些？
熱門城市：舒城縣律師 雙橋區律師 滕州市律師 花都區律師 大邑縣律師 南康律師 從化市律師 滎陽市律師
一般情況下，每個建筑工程都有一個建設工期，由于有合同的約束，基本上建設工期不會延誤。當然凡事也有例外，如果建設工期延誤，必定會對業主的合法權益造成損害，承包商也會面臨工期索賠的官司，那么工期索賠的依據有哪些呢?接下來律霸的小編帶您了解一下。
工期索賠，一般是指承包商依據合同對由于非自身的原因而導致的工期延誤向業主提出的工期順延要求。
一、工期索賠的具體依據
承包商向業主提出工期索賠的具體依據主要有：
(1)合同約定或雙方認可的施工總進度規劃;
(2)合同雙方認可的詳細進度計劃;
(3)合同雙方認可的對工期的修改文件;
(4)施工日志、氣象資料;
(5)業主或工程師的變更指令;
(6)影響工期的干擾事件;
(7)受干擾后的實際工程進度等;
二、《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)確定的可以順延工期的條件
《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1項規定，在合同履行過程中，因下列情況導致工期延誤和(或)費用增加的，由發包人承擔由此延誤的工期和(或)增加的費用，且發包人應支付承包人合理的利潤：
(1)發包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的;
(2)發包人未能按合同約定提供施工現場、施工條件、基礎資料、許可、批準等開工條件的;
(3)發包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;
(4)發包人未能在計劃開工日期之日起7天內同意下達開工通知的;
(5)發包人未能按合同約定日期支付工程預付款、進度款或竣工結算款的;
(6)監理人未按合同約定發出指示、批準等文件的;
(7)專用合同條款中約定的其他情形。
因發包人原因未按計劃開工日期開工的，發包人應按實際開工日期順延竣工日期，確保實際給期不低于合同約定的工期總日歷天數。因發包人原因導致工期延誤需要修訂施工進度計劃的，按照第7.2.2項[施工進度計劃的修訂]執行。
以上便是工期索賠的依據有哪些的內容，以及《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)確定的可以順延工期的條件，如果建筑工程在日常工作中，為了我們自身的合法權益，做好工期進度計劃，一般情況是不會延誤工期的。更多相關知識您可以咨詢律霸孝感律師。
工期索賠費用索賠的關系是什么？
工期索賠的計算方法是什么？
工期索賠要注意什么
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
農村房屋拆遷補償標準是什么
2021-02-18公司分立的含義及特征
2020-12-27國有控股企業能破產嗎
2020-11-15離婚后財產糾紛案訴訟時效
2020-12-21關于子女探視權法律是怎么規定的？
2020-11-19放棄贍養是否可以免除贍養義務
2021-01-26判決后質押股權如何執行
2020-11-20遭遇家暴應當如何保護自己
2020-12-15鄉村規劃外的違法建設如何處罰
2021-02-24單位未給員工繳納社保如何處罰
2021-01-07提前半個月辭職合法嗎
2021-03-10房屋火災意外險多少錢
2021-01-24意外傷害險的賠與不賠
2020-11-30限制保險人合同解除權如何被限制
2021-01-04保險合同的條款形式有哪些
2021-02-13被保險人對保險公司的定損價格有異議的理賠
2021-01-15車輛原因導致司機死亡保險公司要賠償嗎
2020-12-22車上人員受傷如何理賠
2021-02-05保險合同關系人包括哪些
2021-03-16保險的含義是什么
2021-02-06