施工工期是建筑企業重要的核算指標之一,工期的長短直接影響企業的經濟效益,但很多人并不了解工期的計算方式,這是經驗建筑企業的大忌,即使不參與經營的一般員工,了解工期也是很有必要的。下面就跟著律霸的小編一起來學習一下工期的相關知識。
工期是指建設一個項目或一個單項工程從正式開工到全部建成投產時所經歷的時間,建設工期的計算,一般以建設項目或者單項工程的建設投產年月減去開工年月而算得。一般來說,正確認定工期,涉及開工日期(工期計算的起始點)、竣工日期(工期計算的終點)以及工期順延的情形等問題,下面為您詳細介紹。
一、開工日期
開工是指承包人進場開始施工。開工日期,是建設工程工期的起算點,也是控制工期風險的第一個重要節點。一般而言,開工日期的確定方式有以下幾種:
1、合同中約定具體的日期作為開工日期;
2、以發包人開工通知中寫明的日期作為開工日期;
3、以監理人的開工通知寫明日期作為開工日期;
4、以承包人遞交的開工報告或開工申請被批準的日期為開工日期。
當前使用較多的九部委2007年版標準施工招標文件中將開工日期確定為“監理人發出的開工通知中寫明的開工日期”。實踐中,當事人就開工時間經常發生爭議,其原因是約定的開工日期與實際開工日期不一致。
在此情形下,應當按照以下原則認定開工日期:
1、承包人有證據證明實際開工日期的,則應認定該日期為開工日期(承包人的證據可以是發包人的通知、工程監理的記錄、當事人的會議紀要等);
2、承包人雖無證據證明開工日期,但有開工報告的,則應認定開工報告中記載的日期為開工日期。
3、若承包人無任何證明證明實際施工日期,亦無開工報告,則應以合同約定的開工日期為準。
二、竣工日期
竣工是指承包人完成施工任務。一般來說,工程竣工后,發包人均進行驗收,確認合格后予以接收。然而在實踐中,承包人工程完工之日和竣工驗收時間經常有時間差,所以確定竣工日期很重要,因為涉及到工程款的支付時間和利息的起算時間、逾期竣工違約和違約金的數額、工程風險轉移等重要問題。最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》對竣工日期做了明確規定。
1、以雙方確認的日期為竣工日期。
如果雙方當事人簽字確認了竣工日期,則該確認的日期為竣工日期。確認的形式一般是書面的,可以是竣工驗收登記表、協議、會議紀要、往來函件、監理記錄等。
2、建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合同之日作為竣工日期。
最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條第(一)項規定:建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期。
《合同法》第二百七十九條規定:建設工程竣工后,發包人應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的,發包人應當按照約定支付價款,并接收該建設工程。建設工程竣工經驗收合格后,方可交付使用;未經驗收或者驗收不合格的,不得交付使用。根據該規定,工程竣工驗收合格是發包人支付工程價款、工程交付的前提。所以最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定以竣工驗收合格日期作為竣工日期。
3、承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期。
國務院《建設工程質量管理條例》頒布實施后,政府不再參與建設工程竣工驗收工作,而由建設單位組織設計、施工、監理等進行驗收或自行驗收,因而竣工驗收的主導權在于發包人。
最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條第(二)項規定:承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期。該規定的法理依據是在附條件的民事行為中,若當事人惡意阻止條件成就的,視為條件已經成就。
4、建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期。
根據《建筑法》和《合同法》的有關規定,建設工程未經竣工驗收,不得交付使用。然而在實踐中,時常發生發包人出于各種原因而在工程未經竣工驗收而擅自使用工程的情形。
最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條第(三)項規定:建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期。理由如下:
(1)發包人在工程未經竣工驗收的情況下擅自使用工程,違反了上述相關法律規定,應承擔相應的責任。
(2)發包人使用工程,表明其已經實現合同的目的。
(3)發包人使用工程后,若再進行竣工驗收,便出現質量責任不清晰的問題。
所以從合法、誠實信用原則考慮,應認定發包人使用工程日期即該工程轉移占有的日期為竣工日期。
綜上,工期原則上是從開工日期到竣工日期的時間,以天數表示,但開工日期和竣工日期在不同的情況下計算方法友有所不同,開工日期原則上以監理人發出的開工通知中寫明的開工日期為準。發生工期糾紛需要法律幫助時,歡迎使用我們律霸的在線咨詢平臺,我們定將竭誠為你服務。
工程款支付和工期延誤法律分析
常見的建設工程合同糾紛有哪些問題?
工程合同糾紛如何確定管轄法院?
該內容對我有幫助 贊一個
旅游中被強制購物,事后發現上當受騙如何處理
2021-02-16著作權糾紛案件的訴訟時效
2020-12-08交通事故后起訴保險公司時效是多久
2021-01-29遺囑公證步驟是怎樣的
2020-12-17設立商業銀行分支機構,營運資金額有限制嗎
2021-03-13申請強制執行費用多少
2021-03-25集資房與經濟適用房的區別
2020-11-28競業限制期間可否申請專利
2020-12-30工地勞務合同需要注意什么事項
2020-11-14認定勞動關系后可否進行工傷賠償
2021-01-23企業重組員工的經濟補償金怎么算
2020-11-22綜合意外險和團體意外險哪個好
2021-03-07責任保險和解制度的重構
2020-12-05被盜車出險 保險公司如何賠償?
2020-12-15超分駕駛保險可以賠嗎
2021-03-13購買財產保險時要注意什么問題
2021-03-21保險經紀人的概念是什么
2020-12-02保險的意義是什么
2021-01-10工傷后可以向公司要一次性傷殘就業保證金嗎
2021-02-09保險理賠修理費可以申請保全嗎
2021-03-25