熱門推薦：工程款 投標保證金 招標 工程合同 拖欠工程款 招投標法 建設工程合同

工程欠款是工人們經(jīng)常會遇到的問題，要債無果的情況下向法院起訴是我們維護自身權益的一種方式。此時就會涉及到寫起訴狀的問題了，律霸整理了關于工程欠款起訴狀的相關資料，請閱讀下文進行具體了解。

工程欠款起訴狀范本

起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司

企業(yè)性質：

經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑.

流動資金：X萬元

何時經(jīng)何部門批準開業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準

地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________

開戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。帳號：__________________

法定代表人姓名：_________職務：_________

被告單位(全稱)： ______

地址：________市_______ -______路________號

事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

事實和理由：

______年______月______日， ______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為X元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達X之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的X余名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟上造成損失達X元。甲方雖然承擔了X元的誤工費，但尚有X元到今有承擔賠償損失的責任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng) ______市建筑工程質童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。

工程結算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規(guī)定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款X元。

從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值X元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。

綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關條款，無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失。《民法通時》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任。”《經(jīng)濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發(fā)生的實際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規(guī)定處理。

訴訟請求：

責令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失：

(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款X元;

(二) 結算零建工程款：X元減去甲方墊付的材料款X元，應付給乙方工程款X元;

(三)賠償乙方的經(jīng)濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金X元;______年______月至______月設備閑置費X元

以上三項合計，共X元。

此致

______市______區(qū)人民法院

起訴單位：______縣建筑工程總公司

__________公司(蓋章)

_________年_________月________日

附：1.本狀副本1份; 2.書證X件。

可以根據(jù)自身的情況加減其中的條款，但是鑒于案件自身的情況，建議到律霸找專業(yè)律師進行咨詢并書寫起訴狀。

工程欠款的訴訟時效是多久

工程欠款利息最高是多少

工程欠款糾紛怎么處理