在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
河北省建設工程施工合同
熱門城市：徐州律師 淮南律師 白銀律師 龍巖律師 綏化律師 通遼律師 惠州律師 隴南律師 天水律師 賀州律師
在工程建設領域，承包人需要同發包人簽署建設工程施工合同來明確施工內容。河北省作為建筑大省，大量建筑企業在簽署施工合同上不太規范，那么河北省建設工程施工合同主要包括哪些內容？下文律霸小編羅列了一篇簡易范本，讓我們一起做個了解。
河北省建設工程施工合同
發包人:(全稱)
承包人:(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發包人、承包人就下列建設工程施工有關事項達成一致意見，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
工程立項、規劃批準文件號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
工程合同工期總日歷天數：_____天。
從 年 月 日開始施工，至 年 月 日竣工完成。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
合同總價(小寫)： 元。
(大寫)： 元。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件及優先解釋順序按以下第 條的約定。
(1)本合同第二部分通用條款第2.2款。
(2)本合同第三部分專用條款第2條。
七、詞語含義
本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分通用條款中賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾按照本合同約定施工、竣工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人承諾
發包人向承包人承諾按本合同約定的期限和方式，支付工程價款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。
十、合同生效
本合同訂立時間： 年 月 日
本合同訂立地點：
發包人、承包人約定本合同自雙方簽字蓋章并于 后生效。
發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
電子郵箱: 電子郵箱:
總之，作為河北省建筑企業，相關合同部門要掌握簽署河北省建設工程施工合同的要點，如工程概況、工期、工程驗收標準等都要寫清楚，還要明確發包人和承包人的權利和義務。工程建筑領域比較容易發生糾紛事件，所以雙方對合同內容要盡量細化，做到有據可依。更多相關知識您可以咨詢律霸清遠律師。
建設部建設工程施工合同管理辦法有哪些
電力建設工程施工安全監督管理辦法
建設工程施工合同管理辦法的具體內容
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
訴前調解可不可以聘請律師
2020-11-19父母讓孩子干活算使用童工嗎
2021-01-05司機在執行職務過程中發生交通事故致人損害，應如何確定案件的被告？
2021-03-02勞動仲裁強制執行申請書怎么寫
2021-03-16家庭冷暴力
2021-03-05建筑施工專屬管轄包括哪些
2021-02-14法院保全船舶怎么執行
2021-03-03在公司受傷了公司應該賠償什么
2020-12-21物保無效人保對債務如何承擔
2020-12-02申請破產清算需要交訴訟費嗎
2020-12-10學生在學校摔斷胳膊學校有責任嗎
2021-01-10簽訂賣房合同注意事項有哪些,與中介公司打交道需要注意什么
2020-11-12哺乳期可以協商一致解除合同嗎
2020-12-13夏季勞動保護的方法有哪些
2020-12-31什么是職業病,哪些職業容易患職業病
2021-03-07勞動爭議仲裁和解與仲裁調解的區別
2020-11-25養老概念股一覽有哪些
2021-01-23再保險公司可以經營什么業務
2021-02-25什么是再保險公司
2020-12-10因車輛丟失同時起訴停車場和保險公司應當如何處理
2020-12-17