午夜电影网一区_jizz内谢中国亚洲jizz_都市激情亚洲综合_特黄特色欧美大片

承攬合同

來源: 律霸網整理?寧司 · 2020-07-14 · 283人看過

簽定日期:____年__月__日
  定作方(甲方):_____
  電話:__________
  承攬方(乙方):_____
  電話:__________
  經雙方協商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
┌────┬────┬─────┬─────┬────────────┐
│    │    │     │     │    加工費     │
│品名 │規格 │ 單位  │ 數量  ├─────┬──────┤
│    │    │     │     │ 單價  │  金額  │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│    │    │     │     │     │      │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│    │    │     │     │     │      │
└────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
  定作方供應原材料:
┌─────┬────┬────┬────┬────┬────────┐
│原材料 │ 規格 │ 單位 │ 數量│ 日期 │成品單位耗用量 │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│     │    │    │    │    │        │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│     │    │    │    │    │        │
└─────┴────┴────┴────┴────┴────────┘
  1.技術資料、圖紙提供辦法:___________。
  2.產品檢驗標準和方法:______________。
  3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________。
  4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________。
  5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
  甲方(蓋章):
  乙方(蓋章):
?

加工承攬合同

訂立合同雙方:
  承攬方:__________________
  定作方:__________________

  定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條  加工成品:

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品   名│規   格│單   位 │數   量  │備   注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│     │     │      │       │      │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│     │     │      │       │      │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

  第二條 加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

  第四條  技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

  第五條  價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
  第六條  驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)  

  第七條 交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
  第八條  包裝要求及費用負擔:____________________________________________________

  第九條  運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________

  第十條  結算方式及期限:____________________________________________________

  第十一條  其他:_____________________________________________________(如:1. 根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)           

  第十二條  承攬方的違約責任:

  一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

  三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

  四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

  六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

  七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。 

  八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

  九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

  十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的違約責任:

  一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

  三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。      
  六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。     

  第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:____________________(蓋章)
  代表人:____________________(蓋章)
  地址:________________________________
  電話:________________________________
  開戶銀行:____________________________
  帳號:______________________________
  承攬方:__________________________(蓋章)
  代表人:__________________________(蓋章)
  地址:_________________________
  電話:_________________________
  開戶銀行:_____________________
  帳號:_________________________
              一九_____年_______月______日訂




該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
趙江湖

趙江湖

執業證號:

15205201710013876

貴州圣謀律師事務所

簡介:

本律師畢業于河北大學,現在貴州圣謀律師事務所任專職律師,擅長交通事故,合同糾紛,債權債務,勞動爭議,刑事辯護,公司法律顧問。

微信掃一掃

向TA咨詢

趙江湖

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

善意第三人

2020-03-05

員工的基本福利待遇有哪些

2020-04-08

全方位了解妨害疫情防控刑事案件(一)

2020-04-09

怎樣的借條才算有效

2020-04-13

采購合同常見法律糾紛問題

2020-04-15

破壞易燃易爆設備罪的構成條件

2020-04-16

非法經營同類營業罪詳解

2020-04-20

農村房屋建筑合同怎么寫?

2020-04-22

房東突然要加租違法嗎?

2020-04-22

私企上班沒有簽合同,老板拖欠工資怎么辦

2020-04-23

沒有欠條,借出去的錢還能要回來嗎?

2020-04-26

2020房產抵押貸款流程具體是哪些

2020-04-27

醫療事故賠償標準是怎樣的?

2020-04-27

發生租房合同糾紛怎么處理

2020-04-28

夫妻共同債務應該如何界定?

2020-04-28

煽動分裂國家罪的認定和界限

2020-04-28

夫妻個人債務有哪些類型?

2020-04-29

家庭暴力單方起訴離婚程序是什么

2020-04-29

哪些情況可以中止給付子女撫養費?

2020-04-29

婚姻法規定子女撫養費標準是什么?

2020-04-29

私下販賣煙草,有什么后果

2020-04-30

變更子女撫養權有哪些法律規定?

2020-05-01

辦理繼承權公證需要哪些證件和材料?

2020-05-01

婚后買房是否屬于夫妻共同財產?

2020-05-02

離婚損害賠償內容都包括哪些?

2020-05-03

機動車超速如何進行罰款

2020-05-03

夫妻離婚訴訟反訴狀應該怎么寫?

2020-05-03

如何起訴要求變更子女撫養費?

2020-05-03

起訴增加子女撫養費如何確定管轄?

2020-05-04

拆遷安置方案是怎么樣的?

2020-05-04

子女探視權糾紛應該如何解決?

2020-05-04

夫妻離婚有哪些情況子女撫養權歸女方?

2020-05-08

結婚彩禮返還數額怎么定和有哪些限制性原則?

2020-05-09

軍人可以離婚嗎?

2020-05-09

夫妻離婚財產糾紛法院怎么樣收費?

2020-05-10

股份發行的原則是哪些

2020-05-10

企業破產:財產的清償順序了解一下

2020-06-16

一方不同意離婚分居會不會自動離婚?

2020-05-10

不安抗辯權的規定與履行

2020-05-25

競業禁止協議適用的范圍和時間

2020-05-11
法律常識 地區找律師 專業找律師 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 仙桃市| 寻甸| 虎林市| 钦州市| 稻城县| 桃源县| 玛纳斯县| 西城区| 疏勒县| 尼木县| 墨江| 乐山市| 江城| 凤冈县| 安化县| 张家港市| 东城区| 吉木萨尔县| 华阴市| 钟山县| 黑水县| 峡江县| 平陆县| 怀集县| 时尚| 丹寨县| 大埔区| 新河县| 湘乡市| 遂溪县| 固镇县| 紫阳县| 西畴县| 锦屏县| 云林县| 措美县| 乌拉特中旗| 伽师县| 德兴市| 博野县| 龙南县|