在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
中標人在中標后是否可變更合同簽訂主體
從合同法的相關法律規定中，大家知道合同雙方的權利和義務是可以轉讓的，但是如果在招標投標中，大家要注意一下實質內容的相關約定，如果要進行變更的話，是要注意一下變更的方式，那么中標人在中標后是否可變更合同簽訂主體？下面律霸小編為大家具體介紹一下。
?
一、中標人在中標后是否可變更合同簽訂主體
?
1、中標后，招標人與中標人已簽訂了合同，合同已開始履行，現經雙方協商一致，乙方(中標人)要變更合同主體，也就是合同主體變為甲和丙，甲是同意的，也就是說合同的主體是可以變更的，但是要經合同另一方的同意。
?
2、根據合同法，合同的權利義務是可以概括轉讓的，也就是合同的主體是可以變更的，但是要經合同另一方的同意。但是由于此合同是經招投標程序確定，也就是合同乙方是經此程序選定，如果合同在履行的過程中變更主體，新的合同主體并沒有經過招投標程序，有規避招投標之嫌。并且，這樣是否有違招投標程序的初衷。
?
3、建設工程施工合同的變更不同于通常意義上的合同變更,《招標投標法》禁止對中標合同實質性內容進行變更,應當從合同法并結合建設工程合同履行的特點界定合同實質性內容的含義,區別實質性內容變更與非實質性變更。
?
4、在中標合同約定范圍內因設計變更、自然條件、工程量、簽證與索賠等因素依據中標合同約定對標的、數量、價款、履行期限進行變更,未損害其他未中標人的合法權益和社會公共利益,均屬非實質性變更。情勢變更下應允許對合同實質性條款進行變更。非強制招標項目一旦自愿采用招標方式訂立合同,也不得進行合同實質性內容的變更。
?
二、基本案情
?
2007年12月18日，發包人甲公司和承包人乙建設公司簽訂了一份建設工程施工合同，該合同在有關鍵設行政主管部門進行了備案。該建設工程施工合同約定采用可調價格合同，但在合同履行過程中，因甲公司原因導致工程多次停工。2010年7月10日，甲公司與乙建設公司又簽訂了一份補充協議書，約定采用固定單價方式進行結算。
?
此后，雙方因工程結算爭議等問題發生糾紛，并訴至人民法院。乙建設公司主張按補充協議書約定的固定單價方式結算工程造價。甲公司則認為建設工程施工合同才是屬于經有關部門備案的白合同，而補充協議書屬于未經有關部門備案的黑合同，應當以備案的合同作為確定工程價款結算的依據。
?
本案歷經一審、二審程序，最高人民法院最終認訂補充協議書合法有效，工程款應當按照補充協議書約定的固定單價方式進行結算。
?
法律分析：建設工程施工合同、補充協議書均為雙方當事人真實意思表示，內容不違反法律、法規的強制性規定，應為合法有效，雙方應依約履行。因補充協議書簽訂在后，且對建設施工合同的約定進行了變更，雙方應按照補充協議書約定的固定單價方式進行結算。最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十一條關于“當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的依據”之規定，針對的是當事人在中標合同之外另行簽訂建設工程施工合同，以架空中標合同、規避中標行為和行政部門監管的情形，而補充協議書是在雙方履行建設工程施工合同過程中，為了解決因工程多次停工給乙建設公司造成的損失而簽訂的，只是變更了結算方式，建設工程施工合同其他條款仍然有效。因此，補充協議書屬于雙方當事人在合同履行過程中經協商一致的合同變更，不屬于最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十一條規定的情形。
?
以上就是律霸小編為大家整理的關于中標人在中標后是否可變更合同簽訂主體的相關法律規定。如果現實生活中您或您的家人朋友們遇到類似的問題，可以直接找所在地人民法院或公安機關，或者在第一時間找律霸網律師在線圖文咨詢或電話咨詢。如果您還有其他法律問題的也可以咨詢律霸網相關律師。
?
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
關于債權人免除債務
2020-03-03認定馳名商標有什么好處
2020-03-10買到三無產品，該如何維權？
2020-03-11朋友聚會后喝酒出事是否要承擔責任
2020-03-18虛假廣告罪認定
2020-03-27工資等級制度的概念
2020-04-07商業詆毀可以提出訴訟嗎
2020-04-09誤工費賠償的時間限制是怎么樣的？
2020-04-11退伙退的不是債務責任
2020-04-13訴訟離婚程序怎么走？
2020-04-24酒駕和醉駕，你知道啥？
2020-04-26買到過期食品有哪些賠償？
2020-04-26城鎮職工大病醫療保險能報銷哪些？
2020-04-27關于孩子撫養費有哪些法律規定？
2020-04-28強奸罪的細剖
2020-04-28結婚多久才算夫妻共同財產？
2020-04-30單方出軌會不會影響夫妻財產分割？
2020-04-30繼父母有子女撫養權嗎？
2020-05-02離婚訴訟男性如何更有利爭取孩子撫養權？
2020-05-02單方面訴訟離婚需要經歷什么流程？
2020-05-02監護權和撫養權有什么不同？
2020-05-03單方面擅自并更子女撫養權有什么后果？
2020-05-03如何起訴要求變更子女撫養費？
2020-05-03違章建筑是怎么認定的？
2020-05-04轉移夫妻共同財產怎么處罰？如何舉證？
2020-05-05夫妻離婚以后還可以要求重新分割財產嗎？
2020-05-05二手房過戶費用一般是多少
2020-05-28房屋未入住，可以不交業務費嗎？
2020-05-07合同期內辭職要賠違約金嗎？辭職要注意什么？
2020-05-07什么是商業秘密？
2020-05-08離婚后發現自己懷孕了怎么辦
2020-05-08工資存父母的銀行卡算不算夫妻共同財產？
2020-05-09法院第二次起訴離婚需要間隔多長時間？
2020-05-10夫妻離婚繼父是否可以爭奪子女撫養權？
2020-05-11夫妻同時死亡和夫妻先后死亡怎么繼承財產？
2020-05-11分裂國家罪該如何量刑
2020-05-11非法集資詐騙罪的判定
2020-05-12去世后養老保險可以退嗎？
2020-05-12勞動仲裁移送管轄是否合法？受理范圍是什么？
2020-05-13申請勞動爭議調解程序和仲裁程序怎么走？
2020-05-13