在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
合同工期延期說明
合同工期延期說明
XX銀行XX市XX支行：
我單位與XX建筑勘察設計有限公司于20XX年XX月簽訂了XX市子尹路南延線棚戶區改造項目邊坡治理工程施工合同，當時由于拆遷及土地問題未完全解決，導致工程施工延期至現在，經過有關部門通力合作解決了現場部分問題，現已具備施工條件，我單位已通知施工單位于20XX年XX月XX日進場施工，工期順延至20XX年XX月XX日(合同工期120日歷天)，請貴行辦理該工程的安全文明施工措施費銀行專戶手續為謝!
XX市國有資產投融資經營管理有限責任公司
子尹路南延線項目部
20XX年XX月XX日
工程延期及工期延誤的處理方法
一、?施工單位提出工程延期要求符合施工合同約定的，項目監理機構應予以受理。
二、當影響工期事件具有持續性時，項目監理機構應對施工單位提交的階段性工程臨時?延期報審表進行審查，簽署工程臨時延期審核意見后報建設單位。
當影響工期事件結束后，項目監理機構應對施工單位提交的工程最終延期報審表進?行審查，簽署工程最終延期審核意見后報建設單位。
三、項目監理機構在作出工程臨時延期批準和工程最終延期批準之前，均應與建設?單位和施工單位協商。
四、項目監理機構批準工程延期應同時滿足下列三個條件：
1、施工單位在施工合同約定的期限內提出工程延期;
2、因非施工單位原因造成施工進度滯后;
3、施工進度滯后影響到施工合同約定的工期。
五、施工單位因工程延期提出費用索賠時，項目監理機構應按施工合同約定進行處理。
六、發生工期延誤時，項目監理機構應按施工合同約定進行處理。
以上就是關于合同工期延誤的說明，大家現在都清楚了吧。對于施工單位來說如果不能按照合同約定的時間里完，那么就需要說明其中的延誤原因，在申請延長的時間，這樣才能得到支持。如果您有其他問題想找律師咨詢，歡迎到律霸網進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
如何追加公司股東為被告
2020-11-22律師在接受委托后需要進行哪些程序
2021-03-10事實收養如何認定
2021-02-07怎么區分借婚姻索取財物與買賣婚姻
2021-01-04具體如何理解婚姻自由
2020-12-06單位公款打入私人賬戶會被判嗎
2020-12-19再婚者可否繼承前妻的遺產
2020-12-16上班途中遇車禍，公司賠21萬
2020-12-06實習期的員工辭職書范文是怎樣的
2020-12-11意外險的計算公式
2021-03-19應怎樣投保“不計免賠特約保險”
2021-02-16什么是保險合同糾紛
2020-12-22保險合同怎樣生效？
2020-12-13高血壓跌倒死亡是意外嗎可以找保險公司理賠嗎
2021-03-01辦理土地轉讓有哪些程序
2021-03-05對拆遷補償方案有異議怎么辦
2021-01-14鄉鎮政府有權進行征地拆遷嗎
2020-12-30拆遷房屋八年沒安置怎么維權
2020-11-22量房子就是要房屋拆遷嗎
2021-01-23西城拆遷安置房可以繼承嗎,繼承需要哪些材料
2020-12-29