2007年10月26日，原、被告簽訂011號(hào)《散熱器銷售合同》，約定被告向原告銷售散熱器，用于通州梨園云景東路園景商業(yè)公建C段工地，合同約定噴塑柱翼型散熱器680型31.5元每片，480型28.5元每片，價(jià)款合計(jì)690097.5元；合同簽訂后預(yù)付總貨款的40%，貨到現(xiàn)場(chǎng)后再付總貨款的30%，竣工四方驗(yàn)收合格后再付總貨款的25%（自交付物業(yè)后），二個(gè)采暖季期滿后付清（即總貨款的5%）；由于被告原因延期交貨，每延誤一天按照總價(jià)的5‰支付違約金，延誤30天以上原告有權(quán)解除合同，解除合同時(shí)被告應(yīng)雙倍返還預(yù)付款及已付款項(xiàng)，由此引起的一切損失由被告承擔(dān)。合同簽訂后，原告于2007年12月給付被告預(yù)付款276039元。被告自2008年3月14日至同年4月22日交付合同約定的680型7429片，480型768片，總金額為255901.5元。2008年4月3日，被告向原告發(fā)出函件，并在函件中表示，被告已于2007年12月收到原告交付的C段40%預(yù)付款，但由于全國(guó)整個(gè)金屬市場(chǎng)已發(fā)生了巨大變化，原材料鐵礦粉價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致每片暖氣片價(jià)格上漲了9.1元，故做出以下方案與原告進(jìn)行協(xié)商：1、每片增加8元差價(jià)，合同繼續(xù)履行；2、賠償原告50000元，解除合同；3、C段每片漲3.5元，AB段每片漲8元，重新簽合同；4、C段執(zhí)行原價(jià)，AB段每片漲9元，繼續(xù)合作，付款另議。希望原告在2008年4月7日下午5點(diǎn)前回復(fù)。”2008年4月28日，原告向被告發(fā)出催貨通知，主要內(nèi)容為“按照《園景閣西區(qū)商業(yè)綜合樓C段散熱器》表所要求的數(shù)量、結(jié)構(gòu)于2008年5月16日前全部到貨，如不能按期送貨，追究被告的違約責(zé)任”。但被告拒不送貨。

告訴至法院，要求解除合同，判令被告雙倍返還預(yù)付款552078元、支付違約金103514.63元。

被告辯稱，自去年以來(lái)，原材料價(jià)格上漲，繼續(xù)履行合同對(duì)被告十分不公平，即使被告構(gòu)成違約，原告要求的違約金過(guò)高，請(qǐng)求法院予以減少。

【裁判要點(diǎn)】

北京市通州區(qū)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，原、被告自愿建立的買賣合同關(guān)系，系雙方真實(shí)意思表示，且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)為合法有效，雙方均應(yīng)恪守履行。被告部分履行合同義務(wù)后，于2008年4月3日函告原告，因材料價(jià)格上漲，要求變更合同或解除合同。至此，被告以自己的行為表明將不按照合同約定繼續(xù)履行合同義務(wù)，構(gòu)成預(yù)期違約。原告于2008年4月28日函告被告，要求被告在合理期限內(nèi)繼續(xù)履行合同義務(wù)，后被告未履行合同義務(wù)，至此，被告構(gòu)成遲延履行，且原告簽訂合同的目的落空，原告有權(quán)要求解除合同。被告在庭審過(guò)程中表示同意解除合同，本院予以確認(rèn)。對(duì)于被告提出的自去年以來(lái)，原材料價(jià)格上漲，繼續(xù)履行對(duì)其十分不公平的抗辯意見(jiàn)，因我國(guó)合同法并未允許當(dāng)事人適用情勢(shì)變更原則變更或解除合同，故被告的抗辯意見(jiàn)于法無(wú)據(jù)，本院不予采信。合同約定：“由于被告原因延期交貨，每延誤一天按照總價(jià)的5‰支付違約金，延誤30天以上原告有權(quán)解除合同，解除合同時(shí)被告應(yīng)雙倍返還預(yù)付款及已付款項(xiàng)，由此引起的一切損失由被告承擔(dān)。”預(yù)付款不是定金，此條款中“每延誤一天按照總價(jià)的5‰支付違約金”及“雙倍返還預(yù)付款”均是針對(duì)被告遲延履行這一違約行為規(guī)定的違約金。現(xiàn)被告存在遲延履行的違約行為，致使原告提出解除合同，原告有權(quán)要求被告支付遲延履行合同義務(wù)的違約金，但其要求被告雙倍返還預(yù)付款552078元并支付遲延履行的違約金103514.63元，共計(jì)655592.63元，數(shù)額過(guò)高，且被告請(qǐng)求減少，本院酌定為103514.63元，其余部分本院不予支持。合同解除后，已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施，并有權(quán)要求賠償損失。合同簽訂后，被告向原告供應(yīng)散熱器貨款合計(jì)255901.5元，因被告已經(jīng)供應(yīng)給原告的貨物已無(wú)法返還，原告理應(yīng)將貨款支付給被告，原告已經(jīng)支付被告預(yù)付款276039元，扣除貨款255901.5元，被告應(yīng)當(dāng)返還原告貨款20137.5元。綜上，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第一百一十四條第二款，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決被告**公司返還原告**公司貨款二萬(wàn)零一百三十七元五角、被告**公司給付原告**公司違約金十萬(wàn)零三千五百一十四元六角三分。