上海市的經濟發展位于全國前列,因此有許多的建設項目正在進行。許多項目都會涉及到水電工程的施工,在水電工程承包上,發包方與承包方應訂立合同以保障雙方的基本權益。那么,上海水電工程承包合同怎么寫?律霸小編為大家整理了相關的范文,希望可以對您有所幫助。
水電工程承包合同
甲方:(發包方)
乙方:(承包方)
甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協商一致、互相信任的原則上,就甲方的水電改造工程達成以下協議,共同遵守。
第一條 工程概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
2、施工地點:_____________________________________________
3、住房結構: 室 廳 衛 套,施工面積 平方米。
4、施工內容:甲方住房的水、電、弱電改造工程,潔具、燈具、等設施的安裝,搬運工程(打孔工程費用,由甲方自行承擔)
5、承包方式: (包工包料、清包工、部分承包)
6、總價款:¥ 元,大寫(人民幣) 其中:
材料費: ,人工費:
管理費: ,設計費:
垃圾清運費: ,稅金(3、41%) 其 他費用:
以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款為閉口價款,包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。
7、工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
第二條 關于雙方職責的約定
1、 甲方責任:
(1)甲方應在開工前一天,并向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔承擔有關費用。
(4)根據乙方提供的需求按時提供自購材料。
2、 乙方責任:
(1)參加甲方組織的施工設計方案現場交底,并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。
(2)乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責,對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方,保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求,現場管理水電施工質量和施工人員等職責。
(3)乙方負責人負責組織施工人員參與本合同定義的水電改造工程,負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中,未經甲方許可,乙方不得擅自更換施工人員;經甲方許可的施工人員更換,必須在確保施工質量的前提下;如甲方對乙方施工人員的施工水平存在疑義,乙方應無條件更換。
第三條 關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料
(1)乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
(2)甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此影響工程質量、造成工程損失和工期延誤的,責任由甲方承擔。
(3)甲方供應的材料按時抵達現場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
(4)甲方采購供應的水電材料,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
2、乙方提供的材料
(1)乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
(2)乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第四條 關于工程質量及驗收的約定
本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb50210-XX及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb50327-XX 和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
1、本工程由 方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
第五條 有關安全生產和防火等的現場管理約定
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由于施
工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證施工現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5、負責施工所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現場。
8、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第六條 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定
1、 工程款付款方式:
甲方簽訂本合同之時付工程款的50%,布管驗收合格后支付20%,水電完工后支付20%,整體竣工驗收合格后支付10%
2、 乙方承包內容:
1)、水電開槽、布線、穿線、
2)、所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3)、水電施工的穿墻、打孔、切割
4)、后期燈具、開關、插座面板的安裝
5)、潔具包括______________________________;
3、工程結算方式:
按實結算:總價結算:____元/平米(套內面積)
第七條 違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天和甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的 %支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的 %向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
第八條 糾紛處理方式
因工程質量雙方發生爭議時,雙方協商解決或;當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條 合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款 10 %支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。
第九條 其它約定
1、雙方同意由第三方監理(裝修監理公司)進行協商工作。在未經第三方監理(裝修監理公司)確認情況下,甲方有權不支付乙方相關費用。
2、經過第三方監理(裝修監理公司)確認,甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。
5、保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
店面承包合同 ·建房承包合同 ·果園承包合同 ·漁業承包合同
第十條 附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
4、合同有效期至_____________________、
5、水電工程保修_——年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字: 乙方簽字(蓋章)
年 月 日 年 月 日
合同的條款中包括了該工程的基本情況,約定的施工期限以及工程價款等等。對于合同雙方當事人來說,一旦合同簽訂就會有法律效力,雙方都應嚴格遵守其中的條款,如果一方違約,另一方可以追究違約方的法律責任。
工程合同的質保金是什么意思,質保金的主要功能
建設工程承包合同應注意哪些問題?
工程合同的工期怎么計算
該內容對我有幫助 贊一個
民事訴訟流程是怎樣的
2020-12-03侵占他人車位犯法嗎
2021-03-21涉外企業增資后還能享受哪些稅收優惠
2021-03-05合伙企業財產范圍及性質
2020-12-10締約過失責任是什么
2021-01-05非親生子女的繼承權是如何的
2021-01-07如何行使夫妻財產贈與財產撤銷權
2021-03-04精神暴力包括哪些行為
2020-11-12什么是婚姻自由原則
2020-12-01部分判決不服上訴的刑事判決書怎么寫
2020-11-08治安拘留會記入戶籍嗎
2021-03-11查封、扣押期限的規定
2020-11-15故意毀財不立案會怎么處理
2021-03-25抵押貸款中抵押物的范圍有哪些
2020-12-30實習協議有效力嗎
2021-02-17追討加班費證據由誰提供
2021-02-27交通工具意外險的保險條款有哪些
2021-01-26現行的家庭財產保險險種對比
2021-03-19保險公司未勘察現場可以拒賠嗎
2021-01-15轉讓保險標的要注意的法律問題
2021-01-22