一般的工程項目都是有一定周期的,在正常情況下工程是不會延期的,但是也會有特殊情況發生。如果在這個過程當中由于一些情況發生了工程延誤,就需要面臨索賠。那么工程工期延誤損失計算的方法是什么?這些問題就是律霸小編帶給大家的內容。
一、工期延誤損失的計算方法:
1、總費用法:較簡單,基本思路:按現行計價規定計算索賠值,另外也可按固定總價合同轉化為成本加酬金合同,即以承包商的額外成本為基礎加上管理費和利潤、稅金等作為索賠值;
使用總費用法計算索賠值應符合以下幾個條件:
(1) 合同實施過程中總費用計算是準確的,工程成本計算符合現行計價規定,成本分攤方法、分攤基礎選擇合理;實際成本與索賠報價成本所包括內容應一致;
(2) 承包商的索賠報價是合理的,反映實際情況;
(3) 費用損失的責任,或干擾事件的責任與承包商無任何關系。
2、分項法:按每個或每類干擾事件引起費用項目損失分別計算索賠值的方法。
特點:比前者復雜,能反映實際情況,為索賠報告的進一步分析提供依據,應用面廣。
3、因素分析法:亦稱連環替代法,將各指標按客觀存在的經濟關系,分解為若干因素指標連乘形式。
索賠依據:
1、雙方往來的信件及各種會議,會談紀要.
2、招標文件、 施工合同文本及附件 、補充協議、施工現場的各類簽認記錄,經認可的施工進度計劃書,工程圖紙及技術規范等.
3、發包人或者工程師簽認的簽證.
4、氣象資料 、工程檢查驗收報告和各種技術鑒定報告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明.
5、國家有關法律法令政策性文件.
6、施工進度計劃和實際施工進度記錄、施工現場的有關文件(施工記錄 備忘錄 施工月報 施工日志等)及工程照片.
7、工程核算資料,財務報告,財務憑證等,各種驗收報告和技術鑒定.
8、工程有關的圖片片和錄象,.備忘錄,對工程師或業主的口頭指示和電話應隨時書面記錄,并請給予書面確認.
9、投標前發包人提供的現場資料和參考資料.
10、其他,如官方發布的物價指數,匯率,規定等
二、工程延期情形有哪些
1、發包人未按合同約定時間開工的,以實際開工時間作為工期的起算點,工期向后順延相應遲延開工的時間。
2、雖然進場,但開工條件不具備的。如達不到開工的客觀條件或者法定條件,如工地未滿足合同約定的開工要求,法律上相關審批手續未辦妥等。
3、發包人未按合同約定時間提供符合要求的圖紙的。
4、發包人未按合同約定支付工程款的。
5、發包人或者監理未及時發出指令、確認或進行答復的。
6、設計變更,導致工程量增加的。
7、發包人提供的測量基準點、基準線和水準點、勘察報告及其他書面資料存在錯誤或疏漏的。
8、發包人增加合同外工程的,該工程另行計算工期,在原合同工期中順延。
9、非發包人原因造成停水、停電、停氣等累計超過8小時的(本條在2013版施工合同中已經刪除,所以本條并非必然可以順延工期的情形,部分合同專用合同條款中已約定停水、停電、停氣的風險由承包人承擔)。
10、發包方供應材料的,因發包供應材料遲延造成工期延誤的。
11、不可擴抗力,如臺風造成、政府指令(如高考、召開重要會議)要求停工等。
12、非承包人原因而發包人要求停工的。
13、非承包人原因而監理單位指令停工的。
14、承包人按合同約定程序完成隱蔽工程后發包人要求開挖重新驗收,且驗收結合格的。
15、發包人直接發包工程的施工人原因造成工期延誤的。
16、發包人與承包人在施工過程中因已完成工程質量產生爭議,承包人為避免損失擴大暫停施工,但最終確定已完成工程質量合格的。
17、發包人未協調好土地權屬問題、相鄰關系等問題,相關第三人影響承包人正常施工的。
18、因異常惡劣氣候但未達到不可抗力情形下造成工期延誤的。
19、不利物質條件但未達到不可抗力情形下造成工期延誤。
20、其他因發包方原因造成工期延誤的情形。
以上就是小編整理的關于工程工期延誤損失計算的內容。在工程工期延誤時,對于損失要根據具體的情況進行計算,同時在索賠時要合情合理,畢竟會遇到一些不可抗力的因素,所以請對承包方多一些諒解。如果您現在處于糾紛中,可以向我們律霸的律師進行咨詢,他們將會給予你專業的指導意見。
工程款糾紛訴訟時效是多久
建設工程設計合同標準文本
拖欠工程款訴訟時效是多久?
該內容對我有幫助 贊一個
勞務派遣人數超過如何處罰
2021-02-24勞動糾紛仲裁與訴訟是什么關系
2020-12-02國有企業改制法規有哪些
2021-03-04工傷待遇報銷是否都支付給個人
2021-03-07公司合并債權人有何權利
2020-11-13假焊工證安監局如何處罰
2021-03-22建筑工人意外身亡要不要保險公司賠償
2020-12-21欠條過期了還有法律效力嗎
2020-12-05人身損害賠償死亡賠償多少
2020-11-12工會經費上繳比例是多少
2020-12-10公益性崗位提前多久提出離職
2021-01-31辭退是開除公職嗎
2021-03-02企業為員工買人壽保險有哪些作用
2021-01-24交通意外險的投保方式有哪些
2021-03-22買賣投連險有哪些費用需要交納
2021-03-24產品責任糾紛如何進行歸責
2020-11-27某公司訴保險公司海上貨物運輸保險合同糾紛案
2021-02-04代簽名出事后賴賬 保險公司多事食苦果
2021-02-17什么情形的交通事故保險公司拒賠
2020-12-23財產保險合同保險人的主要義務有哪些
2021-02-15