在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
工程索賠書時效的效力怎么認定
一、工程索賠書時效的效力
索賠時效有兩個方面的效力，一是索賠時效期間屆滿則索賠權(quán)即訴權(quán)的消滅，即權(quán)利人未在約定的索賠時效期間內(nèi)提出索賠，其索賠權(quán)利消滅;二是索賠時效為有效的抗辯理由，即索賠時效期間屆滿，請求權(quán)的相對人因而取得否認對方請求的權(quán)利。
索賠時效期間屆滿后的請求權(quán)，因訴權(quán)消滅，變?yōu)椴豢稍V請求權(quán)，即羅馬法上所謂自然之債。此種請求權(quán)不受法律強制實施的約束力和保障。因此基于索賠時效的效力，義務(wù)人取得了抗辯權(quán)，可拒絕權(quán)利人的索賠主張。雖則如此，但權(quán)利人的實體權(quán)利并未就此喪失，因此，一方面如果被索賠方即請求權(quán)利義務(wù)人主動放棄索賠時效的抗辯權(quán)，其仍可自愿履行該債務(wù)，給權(quán)利人以補償，索賠方有權(quán)接受該賠款，不構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?。即使被索賠方不知道時效屆滿的事實，也不能以不知時效屆滿為由要求返還。另一方面，被索賠方也可在時效屆滿，提出索賠時效抗辯的同時，仍可基于道義或公平原則，給予索賠方適當(dāng)補償，即所謂的道義索賠，索賠方也有權(quán)接受該賠款，不構(gòu)成不當(dāng)干導(dǎo)利。
此外，雖然索賠時效是基于合同約定產(chǎn)生的，但其仍屬于時效的一種。按照時效制度的原則，即時效只能由當(dāng)事人主張而不能由法庭主動援用。因此，法院或仲裁庭在審理該類案件時，一般不能主動援用索賠時效，只有在被索賠方提出該項辯理由時，才能予以支持。
二、工程索賠條件
索賠條件,又稱干擾事件,是指那些使實際情況與合同規(guī)定不符合,最終引起工期和費用變化的各類事件.通常承包商可以索賠的事件有:
1、發(fā)包人違反合同給承包人造成時間和費用的損失。
2、因工程變更(含設(shè)計變更,發(fā)包人提出的工程變更,監(jiān)理工程師提出的工程變更,以及承包人提出并經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的變更)造成時間和費用的損失。
3、發(fā)包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加。
4、發(fā)包人延期支付期限造成承包人的損失。
5、非承包人的原因?qū)е鹿こ痰臅簳r停工。
6、物價上漲,法規(guī)變化及其他。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
交通事故索賠技巧有哪些
2020-12-09人民檢察院可以對辦案期限合法性進行監(jiān)督嗎
2020-11-26行政復(fù)議可以成功嗎
2020-11-27夫妻婚內(nèi)借條具有法律效力嗎
2020-12-22物流合同中仲裁條款的效力有哪些
2021-02-17吃霸王餐怎么處罰
2020-12-02妻子不擇手段制造離婚證據(jù)
2021-03-24最高人民法院關(guān)于審理建筑物區(qū)分所有權(quán)糾紛案件的解釋
2020-12-27放棄競業(yè)限制補償金有效嗎
2020-11-19勞動關(guān)系確認勞動關(guān)系爭議情形
2021-03-06保險合同糾紛案例分析有什么
2021-02-21什么叫地下保單
2021-03-18被謀殺未指定受益人 百萬理賠金何去何從
2020-12-21保險公司銷售健康保險產(chǎn)品可搭售其他產(chǎn)品嗎
2021-03-21保險合同寫法定受益人可以嗎
2021-03-24購買車險的原則有哪些
2021-01-16寧波正式實施商業(yè)車險二次費改
2021-03-03財產(chǎn)保險合同主要履行什么原則
2020-11-13保險對小吊車理賠的標(biāo)準(zhǔn)是什么
2021-03-23保險不能理賠可以起訴保險公司嗎
2020-11-11