在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
原告楊米進與被告仙居亞西亞肌醇廠為定作合同糾紛案，為被告代理，維護被告合法權益。
? 2001年6月15日，原、被告簽訂《新大樓鋁合金門窗安裝協議》，被告的新大樓四層鋁合金門窗安裝工作由原告承攬，由原告提供材料，報酬為每平方米130元。協議規定：第一層（第一期）的完工期限為2001年7月1日、以后每期工期為20至25天即第二層（第二期）的完工期限為2001年7月26日、第三層和第四層（第三期）的完工期限為2001年8月20日。報酬分期支付。在每期完工驗收合格后付清該期報酬。 ? ?原告安裝了第一層、第二層后，被告依約支付了第一期、第二期的報酬。第三層的安裝，原告拖到2002年5月底才完工。第四層的鋁合金門窗，原告只安裝了四周邊框，至今一直未完工，致使被告對第四層房屋無法使用。被告多次催促原告早日完工未果。 ? ?令被告意想不到的是，原告不但不來完工，反于2002年8月7日以被告拖欠報酬為由申請法院對被告廠的設備采取保全措施予以查封。被告不知用法律維護自已的合法權益，委曲求全地付了第三層的報酬5000元（按協議規定，第三期未完工，被告無權要求支付屬于第三期的報酬）。2003年5月8日，原告又向法院提起訴訟，要求被告償付第四層鋁合金門窗邊框的材料款9711.80元。審理過程中，被告提出反訴，要求原告賠償因其延誤工期不能完工給被告造成的損失。 ? ?應東峰律師接受被告仙居亞西亞肌醇廠的聘請，擔任其訴訟代理人參加訴訟。庭審中，應東峰律師提出以下代理意見： ? ?一、原、被告簽訂的《新大樓鋁合金門窗按裝協議》合法有效，雙方的定作承攬合同關系成立，雙方應履行合同規定的義務。 ? ?二、原告未依合同規定完成第三期第四層的安裝工作，至今已延誤工期22個月多，嚴重違約。由于原告嚴重違約，繼續履行合同已沒有必要，協議應予解除。 ? ?三、原告應負不能完工的違約責任，賠償因此給被告造成的損失。被告的反訴成立，應予支持。原告要求被告償付第四層鋁合金門窗邊框材料款9711.80元的請求無理，不應支持。據調查，鋁合金門窗邊框的價值僅占整幢鋁合金門窗的35％左右。 ? ?四、原告不能完工的理由不能成立。原告稱被告的廠遷到江西去了，叫他不要安裝了。這完全不符事實，也不合常理。即使被告的廠遷到江西，剛建好的13間四層的新大樓還要早日安裝好門窗投入使用，包括租給他人。實際上，被告已與他人簽訂了第三層、第四層房屋的租賃合同，因原告不能完工，無法將房屋交付使用。被告一直催促原告早日完工，并沒有叫原告不要安裝。 ? ?開庭審理后，經調解，雙方達成協議，由被告給付原告人民幣3000元，解除《按裝協議》，被告的合法權益得以維護。 ?
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
【必讀】遇到交通事故如何處理（二）
2019-06-24懷孕期間被辭退了，應該得到怎樣的賠償呢?
2020-03-09起訴離婚孩子撫養費是如何計算的？
2020-03-11離婚可以委托律師不親自出面嗎
2020-03-11買到假冒偽劣產品該怎么處理？
2020-03-19單位不和我簽訂勞動合同要補償我嗎
2020-03-24法官瀆職的立案標準是怎么樣的？
2020-04-02離婚起訴書怎么寫
2020-04-07醫療過錯起訴流程是什么
2020-04-10保險公司會賠誤工費嗎？
2020-04-11申請工傷認定超時效的處理方法
2020-04-13父親意外去世，請問死亡賠償金怎么分配？
2020-04-13商標禁止使用的范圍有哪些
2020-04-16二級工傷會怎么認定？
2020-04-17網上搶紅包要繳稅了！
2020-04-18遭遇家庭暴力如何用法律武器保護自己
2020-04-18勞動合同終止經濟補償金是多少
2020-04-21沒有土地使用權證有什么危害嗎？
2020-04-22相鄰關系和地役權有什么區別？
2020-04-22老油就是地溝油！網紅火鍋老板員工均獲刑，還要賠447萬
2020-04-24這兒有一間你能買得起的房子
2020-04-26遺囑能否定婚前協議嗎
2020-04-26交通肇事車主有什么責任？
2020-04-27鄰居私自占用公攤面積怎么辦
2020-04-28夫妻個人債務通常包括哪些？
2020-04-29軍人起訴離婚手續有哪些？
2020-04-29著作權侵權如何構成
2020-04-29哪些情形優先考慮子女撫養權？
2020-04-29子女撫育費數額需要考慮哪些因素？
2020-04-29構成誣告陷害罪的要件有哪些
2020-04-30婚姻需謹慎，謹防出現重婚
2020-05-06子女撫養權怎么判決？如何變更？
2020-04-30爭奪子女撫養權需要提交哪些證據？
2020-04-30夫妻共同財產可以約定的范圍是什么？
2020-04-30媳婦離婚時孫子撫養權該歸誰
2020-05-01丈夫外遇離婚妻子可以要求離婚賠償嗎？
2020-05-05工傷七級單位可以解除勞動合同嗎
2020-05-06離婚后還能不能要求夫妻共同財產重新分割？
2020-05-08離婚時夫妻按揭房產過戶的流程怎么走？
2020-05-09公司依法吊銷營業執照的情形
2020-05-10