廣東省佛山市中級人民法院

民事判決書

　　（2003）佛中法民一終字第2764號

　　上訴人（原審被告）吳友華，男，漢族，1965年6月29日出生，住佛山市高明區(qū)沿江路520號，身份證號碼：440624650629001.

　　委托代理人李朝君，男，漢族，1971年9月18日出生，住佛山市高明區(qū)沿江路2號，身份證號碼：440624710918571.

　　被上訴人（原審原告）鄒自由，男，漢族，1967年6月12日出生，住佛山市高明區(qū)泰和路御景花園103鋪，身份證號碼：360102670612431.

　　一案，不服佛山市高明區(qū)人民法院（2003）明民二初字第198號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成了合議庭，并于2003年11月21日進(jìn)行了法庭調(diào)查。上訴人吳友華及委托代理人李朝君、被上訴人鄒自由到庭均參加了調(diào)查。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　鄒自由向原審法院訴稱：鄒自由與吳友華于2002年4月18日簽訂《裝飾工程合同》及報價單各一份，約定由鄒自由對吳友華所經(jīng)營的酒店內(nèi)一卡拉OK客房進(jìn)行裝修。但工程進(jìn)行到第五天，吳友華提出個性裝修方案，造成鄒自由材料、人工損失約1000元。經(jīng)對方重新設(shè)計報價，依約在2002年5月底完成工程，雙方在2002年6月3日到現(xiàn)場驗(yàn)收結(jié)算，合計工程款14844元。吳友華已支付12700元，至今尚欠2144元工程款與1000元損失費(fèi)未支付。故請求判令吳友華支付尚欠款項(xiàng)共計3144元及利息共3521.28元。

　　吳友華向原審法院答辯稱：鄒自由所作工程與報價單中的第5、6、8、11、14項(xiàng)約定不同，導(dǎo)致吳友華一直未驗(yàn)收，也未簽名，而鄒自由提供的驗(yàn)收單據(jù)并非吳友華本人的簽名，故不具法律效力，請求依法駁回鄒自由的訴訟請求。

　　原審法院經(jīng)開庭審理，認(rèn)定事實(shí)如下：2002年4月18日，鄒自由與吳友華簽訂了《裝飾工程合同書》，約定由鄒自由承擔(dān)吳友華經(jīng)營的新好年華酒店的一卡拉 OK房裝修工程的設(shè)計、施工、安裝任務(wù)，工期為40天，自合同簽訂日起算……，原告方完成施工圖的設(shè)計后須在商定的時間與被告方審圖，經(jīng)被告方確定后簽字認(rèn)可，原告方可施工……；工程竣工后，原告方應(yīng)通知被告方驗(yàn)收，被告方在接到通知后二天辦理驗(yàn)收手續(xù)，如被告方在規(guī)定時間內(nèi)未能驗(yàn)收，需及時書面通知原告方，另定驗(yàn)收日期，否則視為被告通過驗(yàn)收……。

　　簽約當(dāng)天，鄒自由進(jìn)場施工。同年4月23日，鄒自由應(yīng)吳友華的要求，對施工圖的天花設(shè)計作了修改，吳友華在設(shè)計圖上簽名確認(rèn)并同意補(bǔ)償1000元給鄒自由。施工期間，吳友華的雇工杜廣英在電視柜施工圖上簽名同意工程設(shè)計方案有關(guān)變更事項(xiàng)及工程增加項(xiàng)目，工期延長2天。同年5月18日，鄒自由完成了全部工程。同年6月3日，杜廣英參加驗(yàn)收，確認(rèn)工程合格，工程總價為14844元。2002年4月30日、5月11日、5月20日先后共付款12700元，余款 2144元及補(bǔ)償款1000元未付，鄒自由經(jīng)催討未果。

　　原審法院認(rèn)為：鄒自由以聚英裝飾設(shè)計部的名義與吳友華簽訂《裝飾工程合同》，約定由鄒自由為吳友華設(shè)計、施工、安裝一卡拉OK房，因鄒自由沒有從事建筑裝飾裝修資格，不具有承接建筑裝飾裝修工程的個體營業(yè)者條件，故雙方所簽訂的《裝修工程合同》為無效合同，合同中相關(guān)條款對雙方無約束力。吳友華對其酒店職員杜廣英實(shí)施的行為，在知道或應(yīng)當(dāng)知道的情況下并沒有在合理期間作出否認(rèn)意思表示，且已支付了大部分的工程款，同時杜廣英的行為具有有權(quán)代理的全部要件，鄒自由有理由相信杜廣英有代理權(quán)。杜廣英實(shí)施的民事行為，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由吳友華承擔(dān)。因雙方所簽訂的合同無效，鄒自由在施工過程中為吳友華提供了技術(shù)、勞務(wù)及材料，吳友華應(yīng)折價返還給鄒自由，工程款則按驗(yàn)收單結(jié)算返還。鄒自由訴請吳友華償付債務(wù)利息，于法無據(jù)，不予支持。吳友華的辯解沒有事實(shí)和法律依據(jù)，不予采信。原審法院依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第六十一條第一款和《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條之規(guī)定，于2003年8月 8日判決：一、吳友華應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)返還工程款3144元給鄒自由；二、駁回鄒自由其他訴訟請求。案件受理費(fèi)151元，由吳友華負(fù)擔(dān)。

　　吳友華不服上述判決，向本院上訴稱：原審判決認(rèn)定事實(shí)錯誤，采信不實(shí)證據(jù)，適用法律不當(dāng)。一、判決前后矛盾。1、判決確認(rèn)吳友華提供的證據(jù)2、3、4具有真實(shí)性，確認(rèn)其證明效力，亦即承認(rèn)了鄒自由多項(xiàng)工程不按合同規(guī)定的設(shè)計圖紙施工，工程質(zhì)量明顯不符合合同的要求。判決確認(rèn)了吳友華應(yīng)折價返還給鄒自由技術(shù)、勞務(wù)和材料費(fèi)，但所作判決卻是合同規(guī)定的全部工程款。2、原審判決確認(rèn)吳友華提供的證據(jù)1的證明效力，即確定工程按14000元結(jié)算，但最終確認(rèn)鄒自由所舉證據(jù)上的工程總價款14844元。3、判決認(rèn)定了雙方合同約定的驗(yàn)收條款的內(nèi)容，但又在無任何證據(jù)引證的情況下認(rèn)定杜廣英在電視柜施工圖上簽名同意工程設(shè)計方案有關(guān)變更事項(xiàng)及工程增加項(xiàng)目，從而認(rèn)定杜廣英為吳友華指定的施工監(jiān)工人員，其在施工中的一切行為都得到吳友華的授權(quán)與追認(rèn)。在杜廣英參加驗(yàn)收確認(rèn)工程合格及工程總價款后，吳友華付款行為是對杜廣英驗(yàn)收行為的追認(rèn)。然而，杜廣英僅是新好年華酒店旅業(yè)部一個服務(wù)人員，吳友華從來沒有授權(quán)杜廣英參與過酒店的裝修工程，更沒有委托其驗(yàn)收工程。鄒自由稱找不到吳友華進(jìn)行驗(yàn)收不能成立，因?yàn)閰怯讶A天天在酒店管理業(yè)務(wù)。而且，付款時間是在驗(yàn)收工程之前，不能視為對驗(yàn)收行為的追認(rèn)。二、采信不實(shí)證據(jù)。1、在工程報價單中，列明了工程項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、單價。依雙方約定，若工程項(xiàng)目有變更，需在雙方所持的報價單上注明情況并簽名方生效。而鄒自由提交的報價單上有其私自書寫的內(nèi)容，稱吳友華補(bǔ)給鄒自由損失費(fèi)1000元，與吳友華所持報價單不相符，在其提交的驗(yàn)收總價單上也沒有加上該1000元。2、驗(yàn)收總價單的采信是錯誤的。根據(jù)各項(xiàng)工程與實(shí)際核準(zhǔn)，鄒自由多結(jié)算了3820元，多個項(xiàng)目不依照合同圖紙施工，對吳友華要求返工置若罔聞，給吳友華造成了7577元的損失。原審法官到現(xiàn)場沒有履行勘查手續(xù)，也沒有出具勘查報告讓雙方當(dāng)事人確認(rèn)，導(dǎo)致鄒自由在施工過程中偷工減料和不按合同圖紙施工的行為得不到認(rèn)定。而吳友華所提意見及相關(guān)現(xiàn)場照片和圖紙也未能采信。綜上，請求判決撤銷原審法院判決。

　　被上訴人鄒自由向本院答辯稱：吳友華上訴的事實(shí)和理由沒有依據(jù)，原審判決認(rèn)定的事實(shí)都有其簽名，適用法律正確，請求駁回上訴，維持原判。

　　經(jīng)法庭調(diào)查，本院查明事實(shí)如下： 2002年4月18日，鄒自由與吳友華簽訂了《裝飾工程合同書》，約定由鄒自由承擔(dān)吳友華經(jīng)營的新好年華酒店的一卡拉OK房裝修工程的設(shè)計、施工、安裝任務(wù)，雙方對工程工期、雙方的權(quán)利義務(wù)等進(jìn)行了約定。簽訂合同后，鄒自由進(jìn)場施工。2002年4月23日，雙方對工程報價單予以協(xié)商，同意減去報價單上第三項(xiàng)電視后面卷軋垂簾噴畫項(xiàng)目由吳友華自行施工，取消工程第七項(xiàng)電視柜項(xiàng)目，吳友華補(bǔ)給鄒自由300元。工程款為14000元。

　　此后鄒自由繼續(xù)施工。吳友華也陸續(xù)支付工程款共計12700元，其中三筆先后于2002年4月30日、5月11日、5月20日支出，鄒自由均向吳友華出具了收款收據(jù)。

　　訴訟中，吳友華提出鄒自由所提交的施工過程中修改和增加電視柜工程圖紙和驗(yàn)收完總價單上吳友華所經(jīng)營的新好年華酒店員工杜廣英的簽名不是其本人所簽，不能確認(rèn)其真實(shí)性。經(jīng)過質(zhì)證，鄒自由出具了上述兩份證據(jù)的原件予以核對，而由于在上述簽名形成期間，杜廣英是吳友華聘請的員工，如吳友華認(rèn)為杜廣英的簽名不實(shí)，其負(fù)有相關(guān)的證明責(zé)任。但吳友華未能舉證推翻上述證據(jù)中杜廣英的簽名的真實(shí)性，而且，在法庭調(diào)查中，法官向吳友華充分說明了上述證明責(zé)任的承擔(dān)后，吳友華仍不明確表示肯定或者否定，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第八條第二款的規(guī)定，視為吳友華對杜廣英上述證據(jù)材料中的簽名予以確認(rèn)。

　　根據(jù)上述兩份證據(jù)，本院確認(rèn)事實(shí)如下：工程施工期間，吳友華所經(jīng)營的新好年華酒店員工杜廣英在電視柜施工圖上簽名同意電視柜及其背景工程設(shè)計方案有關(guān)變更事項(xiàng)及工程增加項(xiàng)目，注明電視柜在原有的基礎(chǔ)上加長1.8米，夾板屏風(fēng)造型，總計1000元。由于工程增加項(xiàng)目，工期延長2天。

　　2002年6月3日，鄒自由列出一份驗(yàn)收完總價單，所列工程總價款為16098元，按86%計算，為13844元。另外電視柜在原有的基礎(chǔ)上加長1.8米增加200元，夾板屏風(fēng)造型800元，合計1000元，二者相加共14844元，減去已付的12700元工程款，吳友華尚欠2144元。杜廣英作為吳友華一方的代表，在驗(yàn)收完總價單上寫：“工程完成，驗(yàn)收合格”。

　　另外，對于原審法院確認(rèn)的鄒自由于2002年4月23日應(yīng)吳友華的要求，對施工圖的天花設(shè)計作了修改，吳友華在設(shè)計圖上簽名確認(rèn)并同意補(bǔ)償1000元給鄒自由的事實(shí)，由于雙方提交的同一份報價單上其余內(nèi)容均相符，唯上述內(nèi)容僅記載于鄒自由所持的報價單上，而吳友華所持的報價單并無此內(nèi)容，雙方對該部分內(nèi)容也存在爭議，由于鄒自由不能對此作出合理的說明，而且是由其本人書寫，故本院不予認(rèn)定該部分內(nèi)容所要證明的事實(shí)。

　　根據(jù)以上認(rèn)定事實(shí)，本院認(rèn)為：本案屬裝修工程欠款糾紛。鄒自由與吳友華之間的裝修工程關(guān)系，因鄒自由沒有從事建筑裝飾裝修的資質(zhì)、主體不適格而自始無效。但由于鄒自由已經(jīng)實(shí)際為吳友華提供了技術(shù)、勞務(wù)和材料，因此，根據(jù)公平合理原則，吳友華應(yīng)當(dāng)向鄒自由支付相當(dāng)?shù)墓こ炭铐?xiàng)。吳友華認(rèn)為原審法院既然認(rèn)為應(yīng)是 “折價”給鄒自由，不應(yīng)按驗(yàn)收單結(jié)算數(shù)額計算，實(shí)際上是對文字上的誤解。原審法院所指的是吳友華應(yīng)對鄒自由實(shí)際已經(jīng)提供的技術(shù)、勞務(wù)和材料以金錢的方式進(jìn)行計價并予以返還，而不是對工程款的折扣。對于吳友華應(yīng)當(dāng)返還的金額，如果雙方有約定則按約定，如無，則涉及對實(shí)際工程情況的鑒定和核價。杜廣英在驗(yàn)收完總價單上的確認(rèn)簽字行為是否構(gòu)成表見代理是本案的關(guān)鍵。由于吳友華無法否認(rèn)杜廣英在施工期間電視柜工程的修改及增加工程的確認(rèn)行為，杜廣英作為吳友華聘請的員工，在施工過程中參與了工程的業(yè)務(wù)，并代表吳友華和新好年華酒店實(shí)施了一定的行為，且吳友華對此并沒有表示異議，因此鄒自由完全有理由相信杜廣英有權(quán)代表吳友華對工程進(jìn)行結(jié)算。根據(jù)合同法第四十九條的規(guī)定，無論吳友華事后是否予以追認(rèn)，杜廣英的上述代表行為均有效，原審對驗(yàn)收完總價單的采信并無不當(dāng)，本案不再對工程實(shí)際情況進(jìn)行具體核算。吳友華認(rèn)為總工程款應(yīng)以2002年4月23日報價單上的14000元為準(zhǔn)，由于驗(yàn)收完總價單是雙方對工程的最終核算和確認(rèn)，而報價單僅是施工過程中的一種預(yù)算，因此，應(yīng)當(dāng)以最后的總價單所確定的14844元為工程款總額。根據(jù)該總價單的確認(rèn)，吳友華尚欠鄒自由工程款共計2144元，吳友華應(yīng)當(dāng)向鄒自由支付該款項(xiàng)及占用該款項(xiàng)期間的合理利息。原審對吳友華占用款項(xiàng)期間的利息不予保護(hù)，而鄒自由對此判決未提出上訴，根據(jù)民事訴訟不告不理原則，本院對此不予改判。

　　至于所謂1000元的損失費(fèi)賠償問題，由于鄒自由據(jù)以主張的證據(jù)存在無法證實(shí)的疑點(diǎn)，本院不予采信，從而不支持該部分訴訟請求，予以駁回。

　　綜上所述，原審法院認(rèn)定事實(shí)部分錯誤，適用法律基本正確，本院對于認(rèn)定錯誤的事實(shí)部分依法予以糾正。依照《中華人民共和國合同法》第四十九條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）、（三）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：

　　一、 變更佛山市高明區(qū)人民法院（2003）明民二初字第198號民事判決第一項(xiàng)為：上訴人吳友華應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還工程款2144元給被上訴人鄒自由。如逾期履行，則按中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利率加倍支會遲延履行期間的債務(wù)利息；

　　二、 維持佛山市高明區(qū)人民法院（2003）明民二初字第198號民事判決第二判項(xiàng)。

　　一、二審受理費(fèi)各151元，合計302元，由鄒自由負(fù)擔(dān)118元，吳友華負(fù)擔(dān)184元。

　　本判決為終審判決。

　　審 判 長 易新華

　　代理審判員 陳治艷

　　代理審判員 劉建紅

　　二○○三年十一月二十八日

　　書 記 員 萬曉庚