1。在施工過程中,業主往往要求承包商增加工程量,這必然導致工期的增加。在這種情況下,工期自然順延。
2。發包人在施工過程中變更設計的,因發包人變更設計致使承包人不能施工的期間,從工期中扣除,即相應的工期順延。
3。發包人未在合同約定的期限內提供設計圖紙和其他必要的施工資料的。
發包人未在合同約定的期限內提供設計圖紙和其他必要的施工材料,致使承包人不能施工的,工期自發包人提供必要的施工材料之日起計算。因建設單位缺乏建設規劃許可證、施工許可證等原因,政府有關部門要求停工的,停工期從工期中扣除。一般來說,雙方在施工合同中約定,發包人應按工程進度支付進度款。發包人未按時支付進度款的,承包人有權停工,工期延誤由發包人負責。
5。施工過程中發包人指定的分包人與承包人的不當聯系
在實踐中,通常會出現發包人直接將鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等工程分包給他人,或要求發包人按合同約定分包的情況承包人將工程分包給指定的施工單位。但在施工過程中,承包人與分包人的施工銜接不當,可能導致工期延誤。在這種情況下,發包人應承擔相應的工期延誤責任。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛適用法律若干問題的解釋》第十五條的規定,當事人在建設工程竣工前對工程質量有爭議,工程質量經鑒定合格的,延長工期。工程質量鑒定能否作為工期順延的理由,主要取決于工程質量是否合格。工程質量經鑒定合格的,以鑒定期為順延期;否則,工程質量經鑒定不合格的,工期不予順延,承包人未完成工程的,應承擔相應的違約責任。發生不可抗力或其他非承包人原因的事故時,承包人有權順延工期。如地震、暴雨時不能施工,工期順延。
關于工期的推遲,希望能對您有所幫助。根據以上說明,我們知道工期延長的情況主要有工程質量鑒定、不可抗力和發包人未按約定支付工程款等7種。如果您對此有任何疑問,可以直接致電我們律師事務所的在線律師。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
簡介:
周宗江律師,宜昌人,武漢大學法律專業本科畢業,從2006年開始從事專職律師工作至今,宜昌市規范化建設示范所---湖北楚賢律師事務所合伙人、副主任,國家注冊律師執業證號14205200710799916。 周宗江律師,具有豐富的執業經驗和扎實的理論功底,頗具匠心,成功辦理了大量民、商、刑事訴訟案件和非訴法律事務,是一名值得信賴的好律師。 民商事方面包括合同法、債權債務、侵權賠償、婚姻繼承、公司法、 財產糾紛處理、房產建筑、勞動法、保險法、知識產權法等領域,累計代理案件數百宗,均取得了委托人的好評,執業15年來無投訴,不少案件被各大媒體報道。為一些企事業單位擔任法律顧問,提供了優質的非訴訟法律服務。其中不乏重大疑難法律事務,如為一宗標的達數億元的合同糾紛案件提供法律服務,為委托人避免過億元經濟損失;如為湖北首例鄉村道路缺陷交通事故案6名遇難者家屬狀告當地政府和交通主管部門取得勝訴等。 刑事方面,代理了一批刑事辯護案件,較好的維護了被告人或犯罪嫌疑人的合法權益,為被告人實現了無罪、免處、緩刑、取保候審、減輕或從輕處罰。 周宗江律師為人誠實守信,工作認真負
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
同時履行抗辯權是債權人與債務人同時履行嗎
2021-01-01合伙開公司成立程序是什么
2021-02-15股權轉讓未登記是否影響行使股權
2021-01-05危險駕駛罪所需要的證據有哪些
2020-12-12發生工傷事故如何向勞動部門報告
2021-03-24房東在哪些情況下可以單方面解除租房合同
2021-01-10離婚集資房怎么分,離婚單位集資房如何分割?
2020-12-27訴訟離婚需要找律師嗎
2021-01-30媳婦能繼承男方家房產嗎
2021-01-02遺囑必須公證才生效嗎,遺囑公證生效后有效期是多久
2021-03-13協議離婚后能不能要回孩子撫養權
2020-11-20勞動爭議有些類型
2020-12-31對方不履行勞動仲裁裁定該怎么辦
2020-12-24勞動爭議案件最多能賠償幾年
2020-11-19意外險哪時候理賠
2021-02-05如何計算長期人身保險業務的最低償付
2021-03-14保險合同無責不賠屬霸王條款
2021-03-05保險公司意外死亡索賠有時間限制嗎
2020-11-10保險合同電子簽字有法律效力嗎
2021-03-03房子失火保險賠嗎
2021-01-19