在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如何處理雇主的違約
根據《合同法》第283、284、285條的規定，用人單位應當承擔下列違約責任：。發包人未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金和技術資料的，承包人可以順延工期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。建設工程合同在性質上屬于承攬合同。發包人作為本合同的定作方，應當按照合同約定履行協助義務。發包人未按照約定的時間和要求向承包人提供建設工程基本情況，致使工程不能按期開工的，發包人應當承擔相應的違約責任。因發包人原因暫停或者延期施工的，發包人應當采取措施彌補或者減少損失，并賠償承包人因承包人停工、窩工、運輸、機械設備轉讓等造成的損失和實際費用，材料和部件積壓。所謂中途停工，是指工程在按合同正常施工過程中因故不能繼續進行；所謂延期，是指工程在按合同施工過程中因故延誤或部分停工，條件成熟后，該項目將繼續進行。因發包人原因造成工程暫停或者延誤的，發包人一方面應當采取措施減少損失，另一方面應當賠償承包人因工程暫停或者延誤造成的損失。
3。發包人變更方案、提供不準確資料或者逾期不提供勘察設計所需的工作條件，致使勘察設計返工、停工或者修改的，發包人應當按照勘察設計人實際消耗的工作量增加費用設計師。
通過小編的介紹，我們可以了解到雇主違約的相關答案。希望以上內容能對您有所幫助。如果你有律師的問題，歡迎回答！你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
商家價格欺詐欺騙消費者怎么處罰
2020-11-27非法轉賣借來的摩托車后將車竊回構成何罪
2020-12-08對驗房結果不滿意怎么辦
2020-11-27公司章程能否對股東會的表決方式進行規定
2020-12-21格式條款的特征有哪些
2020-11-09婚前個人財產和婚后個人財產有什么區別
2021-03-25親生父女不能斷絕關系嗎
2021-01-16員工受傷申請調崗可以嗎
2020-12-01家庭財產保險
2021-01-13保險事故發生后如何才能盡快獲得保險公司的賠償
2021-02-26免責條款未說明 保險公司輸官司
2020-11-20人身保險合同的常見條款
2021-03-20外資保險公司的保證金可以動用的情形
2021-03-24保險合同的主要形式有哪些
2021-02-07工傷后可以向公司要一次性傷殘就業保證金嗎
2021-02-09對一“保險詐騙案”所涉相關問題探討
2020-11-19保險代理人作出的口頭承諾對保險人具有約束力——山城區法院判決
2020-11-20什么叫承包到戶
2021-01-13房屋拆遷營業稅的規定有哪些
2021-01-25房地產開發企業向被拆遷業主交付還建房如何計算繳納增值稅
2021-03-15