一、發(fā)包人有哪些義務(wù)
1、按照合同約定做好施工前準備工作,提供原材料、設(shè)備、場地、資金和技術(shù)資料。發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工的損失。 來源:考試大的美女編輯們
2、與承包人相互配合,保證工程建設(shè)順利進行。因發(fā)包人原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當及時采取彌補措施以減少損失,并賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等實際損失和費用。
3、組織工程驗收。隱蔽工程在隱蔽以前,發(fā)包人接到通知后應(yīng)對及時檢查,沒有及時檢查造成工期拖延的,承包人可以順延工期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工的損失。建設(shè)工程竣工后,發(fā)包人應(yīng)當根據(jù)施工圖紙、施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準及時進行驗收。建設(shè)工程竣工經(jīng)驗收合格后,方可交付使用;未經(jīng)驗收或者驗收不合格的,不得交付使用。
4、接受建設(shè)工程并且按照約定支付工程價款。建筑工程完成并經(jīng)驗收合格,發(fā)包人應(yīng)當及時接受并支付工程價款。未支付價款的,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未支付的,承包人可以根據(jù)《合同法》286條行使優(yōu)先權(quán),以工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
此四項義務(wù)為《合同法》規(guī)定的發(fā)包人應(yīng)當承擔的最通常、最基本義務(wù),但發(fā)包人義務(wù)遠非如此,應(yīng)當結(jié)合《建筑法》、《招標投標法》等建筑法規(guī),以及建筑工程合同書,綜合分析發(fā)包人的義務(wù)與責任。
二、發(fā)包人的權(quán)利有哪些
1)發(fā)包人在不妨礙承包人正常作業(yè)的情況下,可以隨時以作業(yè)進度質(zhì)量進行檢查;
2)承包人沒有通知發(fā)包人檢查,自行隱蔽工程的,發(fā)包人有權(quán)檢查,檢查費用由承包人負擔;
3)發(fā)包人在建設(shè)工程竣工后,應(yīng)根據(jù)施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗票標準進行驗收;
4)發(fā)包人對因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的,有權(quán)要求施工人在合理的期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。
作為建設(shè)工程的發(fā)包人,在將工程發(fā)包給他人的時候,一定要選擇具有相應(yīng)施工資格的承包人,否則的話之后如果出現(xiàn)了什么安全事故,作為發(fā)包人也是需要承擔連帶責任的。由此,就要求發(fā)包人對承包人的工程承包資質(zhì)作出嚴格審查,盡量降低自己承擔格外責任的可能性。
發(fā)包人逾期不支付工程款怎么辦
建設(shè)工程合同發(fā)包人的責任
承包人、發(fā)包人在什么情形下可請求解除合同?
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
股權(quán)眾籌融資的概述
2020-12-29抵押權(quán)人在什么情況下有權(quán)提前行使抵押權(quán)?
2020-11-11撞了非停車位的車如何定責
2020-11-24協(xié)議管轄錯誤怎么辦
2020-11-24職工受工傷能否另索精神損害
2020-12-22賣車合同協(xié)議書怎么寫
2021-02-21裝修事故免責合同是否能夠免責
2020-11-09加工承攬合同糾紛被告方如何應(yīng)訴
2021-01-01商場受傷有賠償嗎,商場受傷賠償金額怎樣來定
2021-01-09購買教育地產(chǎn)需要注意哪些問題
2020-12-28非法侵入住宅罪的概念是什么
2021-01-02實習期結(jié)束才簽合同嗎
2021-02-09代替打印的遺囑是否有效
2021-01-15第三者定義范圍不同 撞了家人保險公司賠嗎
2021-01-02免賠額和不計免賠
2020-11-23發(fā)生車禍該如何申請保險理賠
2021-01-05保險理賠的理賠程序內(nèi)容是哪些
2021-01-17車輛未相撞的交通事故造成損害,保險公司能不賠嗎
2020-12-19新保險法解釋有什么規(guī)定
2020-12-10保險到底避不避債之解讀浙高法執(zhí)[2015]8號
2021-01-30