云南省昆明市中級人民法院

民事判決書

　?。?004）昆民一初字第9號

　　原告（反訴被告）：云南省第五建筑工程公司。

　　住所：昆明市西郊黑林鋪直街31號。

　　法定代表人：仲月慶，經(jīng)理。

　　委托代理人：張慧、陶國亮，云南建廣律師事務(wù)所律師（特別授權(quán)）。

　　被告（反訴原告）：云南太一生物醫(yī)藥有限公司。

　　住所：昆明市官渡區(qū)楊家辦事處。

　　法定代表人：羅志德，董事長。

　　委托代理人：趙素裕，云南興正律師事務(wù)所律師（特別授權(quán)）。

　　被告：云南路達(dá)高技術(shù)股份有限集團(tuán)公司。

　　住所：昆明市官渡區(qū)福海鄉(xiāng)楊家地。

　　法定代表人：羅志宇，總經(jīng)理。

　　委托代理人：趙先，云南興正律師事務(wù)所律師（一般授權(quán)）。

　　原告云南省第五建筑工程公司（簡稱：省建五公司）與被告云南太一生物醫(yī)藥有限公司（簡稱：太一生物公司）、云南路達(dá)高技術(shù)股份有限集團(tuán)公司（簡稱：路達(dá)技術(shù)公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，反訴原告太一生物公司與反訴被告省建五公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2003年12月22日受理后，依法組成合議庭。雙方當(dāng)事人于2004年2月13日、16日在本院組織下進(jìn)行了質(zhì)證和證據(jù)交換。2004年2月17日，本院公開開庭審理了本案。原告（反訴被告）省建五公司的訴訟代理人張慧與被告（反訴原告）太一生物公司的訴訟代理人趙素裕、被告路達(dá)技術(shù)公司的訴訟代理人趙先到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原告省建五公司訴稱，1996年11月25日原告省建五公司與被告路達(dá)技術(shù)公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定由原告省建五公司承建被告太一生物公司的主廠房，雙方還約定了其他有關(guān)權(quán)利義務(wù)；1997年4月15日雙方又簽訂《建設(shè)工程施工合同補充協(xié)議》，約定由原告省建五公司承建被告太一生物公司的鍋爐房、車庫、動物房、大門，雙方還約定了其他有關(guān)權(quán)利義務(wù)。由于簽訂以上合同和協(xié)議時被告太一生物公司尚未成立，故由被告路達(dá)技術(shù)公司代為簽章。合同與協(xié)議簽訂后原告省建五公司按約履行，由于資金不到位，致使工期順延。1997年6月17日被告太一生物公司成立，承接了合同的權(quán)利義務(wù)， 1997年底工程基本完工，1997年12月30日原告省建五公司將工程交付被告太一生物公司使用，但被告太一生物公司拖延不予原告省建五公司進(jìn)行工程結(jié)算，原告省建五公司委托云南華云工程造價咨詢有限公司對工程造價進(jìn)行審核，確認(rèn)工程總造價為6836694.62元。2003年7月15日原告與兩被告達(dá)成《還款協(xié)議書》，確認(rèn)審核的工程總造價，經(jīng)核對截止2003年5月2日兩被告尚欠原告工程款本金4066694元，并約定了還款的期限及責(zé)任。但之后兩被告未按約支付原告工程款，侵犯了原告的合法權(quán)益。據(jù)此，特提起訴訟，請求判令：一、兩被告向原告共同清償工程欠款4066694元及逾期付款利息（自 1998年4月1日起至1999年6月9日止，按每日萬分之四計算；自1999年6月10日起至兩被告實際清償完畢時止，按每日萬分之二點一計算）；二、依照《合同法》第二百八十六條之規(guī)定，原告對本案所涉建設(shè)工程享有優(yōu)先受償權(quán)；三、兩被告承擔(dān)本案的訴訟費和保全費。

　　被告太一生物公司答辯及反訴，合同簽訂后，被告按約支付工程預(yù)付款，但原告承建的工程至今未完工，沒有通過工程竣工驗收，根據(jù)合同約定，工程竣工驗收達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后支付工程尾款，因此未達(dá)到支付工程款的條件；本案所涉工程是一個典型的未經(jīng)批準(zhǔn)、無規(guī)劃報建手續(xù)，又無完整圖紙資料及工程預(yù)算的“違法三邊工程”，不應(yīng)得到法律的保護(hù)。綜上所述，原告的訴請無事實和法律依據(jù)，請求法院駁回原告的訴請。另原告承建的工程，根據(jù)合同約定，工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到“優(yōu)良”，但目前房屋地基已出現(xiàn)不均勻沉降、墻體開裂、墻面和屋頂漏水等嚴(yán)重質(zhì)量問題。據(jù)此，我方特提起反訴，請求判令：一、反訴被告省建五公司按照合同約定對“云南太一血液制品有限公司”主廠房等有關(guān)工程質(zhì)量問題進(jìn)行返工，使其工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良；二、反訴被告省建五公司承擔(dān)全部返工費用及違約金 68400元；三、由反訴被告省建五公司承擔(dān)本訴及反訴的全部訴訟費用。

　　被告路達(dá)技術(shù)公司辯稱，我方不是本案所涉工程建設(shè)的權(quán)利義務(wù)主體，簽訂《建設(shè)工程施工合同》的合同甲方為被告太一生物公司，因其尚未成立，由方代簽章；被告太一生物公司與我方為兩個不同的法人，均具有獨立的民事權(quán)利能力和民事行為能力，各自承擔(dān)民事責(zé)任。因此請求法院駁回原告對我方的訴請。

　　針對被告太一生物公司的反訴，反訴被告省建五公司辯稱，反訴被告省建五公司對工程質(zhì)量不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，因為兩被告沒有嚴(yán)格履行合同約定的支付工程款義務(wù)，致使工程尚未竣工驗收，也沒法確認(rèn)工程的質(zhì)量等級；反訴原告太一生物公司提起反訴，并申請對工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定，因其未交納鑒定費導(dǎo)致無法鑒定，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》，反訴原告太一生物公司應(yīng)承擔(dān)舉證不能的責(zé)任。綜上所述，反訴原告太一生物公司的訴請證據(jù)不足，請求法院依法駁回其訴請。

　　綜合各方訴辯主張，本案各方當(dāng)事人對以下問題存在爭議：1、工程交付的時間；2、工程建設(shè)是否辦理相關(guān)手續(xù)；3、由誰承擔(dān)支付工程款的責(zé)任；4、原告省建五公司訴請支付工程款利息的起算時間及被告太一生物公司訴請違約金的計算。

　　針對爭議1，原告省建五公司向法庭提交1997年12月30日原告省建五公司與被告太一生物公司所作的《為配合設(shè)備安裝提前交鑰匙會議紀(jì)要》。欲證明，原告省建五公司為了配合被告太一生物公司設(shè)備安裝，提前將承建的四項土建工程的鑰匙交付被告使用，這應(yīng)視為原告省建五公司交付被告太一生物公司工程建設(shè)的時間。

　　經(jīng)質(zhì)證，被告太一生物公司對原告省建五公司所舉證據(jù)材料的真實性無異議，但認(rèn)為該會議紀(jì)要也明確工程尚未完竣，工程質(zhì)量沒有通過評定。

　　經(jīng)質(zhì)證，被告路達(dá)技術(shù)公司認(rèn)為，因其未參加會議，對情況不清楚。

　　針對爭議1，被告太一生物公司、路達(dá)技術(shù)公司沒有向法庭提交證據(jù)材料。

　　本院認(rèn)為，對原告所舉證據(jù)材料的真實性兩被告均無異議，本院予以確認(rèn)。并認(rèn)為工程沒有通過竣工驗收，是因被告太一生物公司要求安裝設(shè)備，原告省建五公司將承建的主車間、動物房、汽車庫、門衛(wèi)鑰匙提前交付被告太一生物公司使用保管，應(yīng)視為原告省建五公司將工程交付被告太一生物公司。

　　針對爭議2，原告省建五公司向本院提交原告省建五公司與被告路達(dá)技術(shù)公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》。欲證明，根據(jù)合同協(xié)議第7.1條、第7.5條、合同條件第7條的約定，建設(shè)工程的報批手續(xù)應(yīng)由建設(shè)方即被告太一生物公司負(fù)責(zé)，與原告省建五公司無關(guān)。

　　經(jīng)質(zhì)證，被告太一生物公司對原告所舉證據(jù)材料的真實性無異議，但認(rèn)為其沒有辦理相關(guān)手續(xù)，原告就施工建設(shè)，屬混合過錯。

　　經(jīng)質(zhì)證，被告路達(dá)技術(shù)公司對原告所舉證據(jù)材料的真實性無異議，但認(rèn)為原告省建五公司是專業(yè)企業(yè)應(yīng)知道建設(shè)工程的有關(guān)規(guī)定，被告不是專業(yè)企業(yè)不知道，在簽訂格式合同時被告沒有認(rèn)真閱讀。

　　針對爭議2，被告太一生物公司、路達(dá)技術(shù)公司沒有向法庭提交證據(jù)材料。

　　本院認(rèn)為，對原告所舉證據(jù)材料的真實性兩被告均無異議，本院予以確認(rèn)。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同》和《建設(shè)工程施工合同補充協(xié)議》及《建設(shè)工程施工合同條件》，辦理工程建設(shè)批準(zhǔn)文件的責(zé)任為被告太一生物公司，且合同第七條已經(jīng)明確被告太一生物公司已經(jīng)辦理完畢，所以未辦理報批手續(xù)的責(zé)任為被告太一生物公司。

　　針對爭議3，原告省建五公司向本院提交：1996年11月25日原告省建五公司與被告路達(dá)技術(shù)公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》、 1997年4月15日原告省建五公司與被告路達(dá)技術(shù)公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同補充協(xié)議》、1997年9月7日原告省建五公司與被告路達(dá)技術(shù)公司所作的《紀(jì)要》、2003年3月22日被告太一生物公司法定代表人羅志德和被告路達(dá)技術(shù)公司給原告省建五公司的《還款計劃》、2003年7月15日原告省建五公司、被告太一生物公司、路達(dá)技術(shù)公司簽訂的《還款協(xié)議》。欲證明，工程建設(shè)方雖然為被告太一生物公司，但合同的簽訂和還款計劃的作出均有被告路達(dá)技術(shù)公司，因此兩被告應(yīng)共同承擔(dān)支付工程款的責(zé)任。

　　經(jīng)質(zhì)證，被告太一生物公司對原告省建五公司所舉證據(jù)材料的真實性無異議，但認(rèn)為根據(jù)質(zhì)證欠工程款的數(shù)額不是原告訴請的數(shù)字，扣除《還款協(xié)議》后支付的2萬元和被告墊付的施工電費36709.79元，余款為4009984.21元；因工程沒有通過竣工驗收，所以我方?jīng)]有付款義務(wù)，考慮到雙方已作出《還款協(xié)議》我方愿意支付工程款，但原告仍需繼續(xù)履行合同，辦理工程竣工驗收、質(zhì)量評定義務(wù)。

　　經(jīng)質(zhì)證，被告路達(dá)技術(shù)公司對原告省建五公司所舉證據(jù)材料的真實性無異議，但認(rèn)為界入工程建設(shè)，簽訂合同是由于當(dāng)時被告太一生物公司尚未成立，后支付款項、簽訂《還款協(xié)議》等是因為兩被告法定代表人為兄弟關(guān)系幫助解決困難，但兩被告是獨立的法人，各自承擔(dān)責(zé)任，工程建設(shè)為被告太一生物公司，應(yīng)由其承擔(dān)支付工程款的責(zé)任。

　　針對爭議3，被告太一生物公司、路達(dá)技術(shù)公司沒有向法庭提交證據(jù)材料。

　　本院認(rèn)為，對原告所舉證據(jù)材料的真實性兩被告均無異議，本院予以確認(rèn)。工程建設(shè)方為被告太一生物公司，雖然合同主體不是被告太一生物公司，但從之后的實際履行，支付部份工程款、接收房屋鑰匙等均參與，并作出還款承諾，因此被告太一生物公司應(yīng)承擔(dān)支付原告省建五公司工程款的責(zé)任；從合同簽訂到后來的實際履行，支付工程預(yù)付款、墊付電費及作出還款承諾，被告路達(dá)技術(shù)公司均參與，所以被告路達(dá)技術(shù)公司應(yīng)承擔(dān)支付原告省建五公司工程款的責(zé)任。綜上所述，兩被告應(yīng)共同承擔(dān)支付原告省建五公司工程款的責(zé)任。

　　針對爭議4，原告省建五公司向本院提交：1996年11月25日原告省建五公司與被告路達(dá)技術(shù)公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》、 1997年12月30日原告省建五公司與被告太一生物公司所作的《為配合設(shè)備安裝提前交鑰匙會議紀(jì)要》。欲證明，工程未辦理竣工驗收，但于1997年12 月30日交付被告太一生物公司使用，根據(jù)合同約定三個月后開始計算工程款利息，因此工程款的利息應(yīng)從1998年4月1日開始計算。因反訴原告太一生物公司沒有舉證工程質(zhì)量存在問題，因此其訴請的違約金無事實依據(jù)。

　　經(jīng)質(zhì)證，被告太一生物公司對原告省建五公司所舉證據(jù)材料的真實性無異議，但不同意原告省建五公司的觀點，認(rèn)為工程尚未竣工驗收，工程質(zhì)量存在問題，不存在欠款及利息的事實。我方反訴因經(jīng)濟(jì)困難暫不能交付鑒定費，對質(zhì)量問題舉證不能，放棄對違約金的反訴，但仍保留追究質(zhì)量問題的權(quán)利。

　　經(jīng)質(zhì)證，被告路達(dá)技術(shù)公司對原告省建五公司所舉證據(jù)材料的真實性無異議，但認(rèn)為根據(jù)合同約定工程造價經(jīng)被告認(rèn)可后10天內(nèi)支付，第11天開始計算利息，則從2003年7月15日《還款協(xié)議》后11天開始計算。關(guān)于反訴違約金被告太一生物公司已放棄，我方無意見。

　　針對爭議4，被告太一生物公司、路達(dá)技術(shù)公司沒有向法庭提交證據(jù)材料。

　　本院認(rèn)為，對原告所舉證據(jù)材料的真實性兩被告均無異議，本院予以確認(rèn)。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同》和《建設(shè)工程施工合同補充協(xié)議》，原告為被告承建工程之后交付被告使用，經(jīng)審核工程造價，雙方確認(rèn)后達(dá)成《還款協(xié)議》，原、被告均對合同約定的工程款支付作出變更，因此工程款的利息應(yīng)根據(jù)最后《還款協(xié)議》的約定開始計算，即從2003年8月1日開始計息。關(guān)于反訴原告太一生物公司反訴違約金的訴請，因其在庭審中放棄，系其對權(quán)利的處分，本院不再審理。

　　根據(jù)庭審和質(zhì)證，本院確認(rèn)如下法律事實：

　　1、被告太一生物公司成立前名稱為：云南太一血液制品有限公司和云南路達(dá)太一血液制品有限公司，1997年6月17日公司成立時的名稱為：云南路達(dá)太一生物醫(yī)藥有限公司，1998年7月28日變更為現(xiàn)在的名稱。

　　2、1996年11月25日原告（乙方）省建五公司與云南太一血液制品有限公司（甲方，因甲方尚未成立由被告路達(dá)技術(shù)公司代蓋印章）簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定由原告省建五公司承建被告太一生物公司的主廠房，建筑面積6500 m2，承包范圍：按甲方提供的施工圖所包括的土建、水電、電照及輔助工程，總?cè)諝v工期145天；質(zhì)量等級：達(dá)到優(yōu)良，否則按造價1%罰乙方；質(zhì)量評定和仲裁部門：省或市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；合同價款及調(diào)整：暫估644萬元，根據(jù)甲方提供的施工圖、工程會議紀(jì)要、增減變更通知書，依據(jù)現(xiàn)行預(yù)（結(jié)算）文件、費率、單價進(jìn)行結(jié)算，由甲方審核后經(jīng)工程管理部門審定；辦理證件、批件的名稱和完成時間：甲方已經(jīng)辦理完畢；預(yù)付工程款的時間及金額：本合同簽訂后一周內(nèi)支付257.6萬元，其中扣除80萬元作為本工程保證金，實際支付177.6萬元，竣工驗收達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后，一次性付清（留1%保修金）；工程款支付金額和時間：以竣工之日開始計算，三個月內(nèi)不收取未付工程款的利息，三個月后按銀行同期利率計算；乙方提交結(jié)算報告的時間：竣工后15日；甲方批準(zhǔn)結(jié)算報告的時間：收到乙方結(jié)算書30天內(nèi)；甲方將撥款通知送達(dá)經(jīng)辦銀行的時間：結(jié)算審定后10天內(nèi)。1996年11月26日被告路達(dá)技術(shù)公司支付省建五公司工程預(yù)付款 177.6萬元。1997年4月15日原告（乙方）省建五公司與被告路達(dá)技術(shù)公司簽訂《建設(shè)工程施工合同補充協(xié)議》，約定由原告省建五公司承建被告太一生物公司的鍋爐房、車庫、動物房、大門，總建筑面積暫定1271m2，承包范圍：按甲方提供的設(shè)計圖所包括的土建、水電安裝內(nèi)容；質(zhì)量等級：按國家施工驗收規(guī)范及質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)一次合格，力爭優(yōu)良；合同價款：暫定750元/m2，即1271 m2×750元/m2=953250元，施工圖出齊由乙方根據(jù)現(xiàn)行建設(shè)工程造價執(zhí)行文件、費率、單價及甲方簽證和設(shè)計變更通知編制預(yù)（決）算，經(jīng)甲方審核的工程造價管理部門審定后，作為本工程的總造價；工程款支付辦法：在本協(xié)議簽訂后一周內(nèi)支付工程預(yù)付款30萬元，工程尾款待工程竣工驗收達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后，一次性結(jié)清（留1%保修金）。1997年4月17日至1997年12月3日被告太一生物公司支付原告省建五公司工程款100萬元。

　　3、1997年9月7日原告（乙方）省建五公司與被告（甲方）路達(dá)技術(shù)公司作出《紀(jì)要》，約定務(wù)于9月22日部分項目完工；甲方分期暫付100萬元，其中70萬元作為補充合同的預(yù)付款、30萬元為保證金；在補充合同手續(xù)齊備的前提之下，甲方先付乙方40萬元，十月和十一月各付30萬元；為作好工程結(jié)算準(zhǔn)備，甲方著手辦理貸款手續(xù)，乙方出據(jù)辦理擔(dān)保手續(xù)。1997年12月30日原告省建五公司與云南路達(dá)太一生物醫(yī)藥有限公司作出《為配合設(shè)備安裝提前交鑰匙會議紀(jì)要》，原告承建的主車間、動物房、汽車庫及門衛(wèi)房等四項土建工程基本完成，移留零星尾工，給排水及動力照明等工程尚未完成，盡管工程尚未完竣，原告為了配合被告太一生物公司設(shè)備安裝工程順利進(jìn)行，愿將四項工程的鑰匙提前交被告太一生物公司使用保管，交付的鑰匙：主車間131把、動物房55把、汽車庫33把、門衛(wèi)房6把。2002年9月11日原告省建五公司委托云南華云工程造價咨詢有限公司對其承建被告太一生物公司的工程造價進(jìn)行審核，2002年11月16日經(jīng)審核確認(rèn)工程造價為6836694.62元。2003年3月22日被告太一生物公司的法定代表人羅志德和被告路達(dá)技術(shù)公司對原告省建五公司作出《還款計劃》，認(rèn)可云南華云工程造價咨詢有限公司審核的工程造價，考慮到企業(yè)困難暫無力償還，由鈦選廠和路達(dá)技術(shù)公司擔(dān)保歸還工程欠款。2003年7月15日原告省建五公司、被告太一生物公司、被告路達(dá)技術(shù)公司簽訂《還款協(xié)議》，兩被告對審核的工程造價予以認(rèn)可，并同意按審核的結(jié)算支付原告工程款；確認(rèn)截止2003年5月兩被告尚欠原告工程款本金4066694元，兩被告自2003年8月開始共同向原告分期支付工程款，每月支付的款項不少于2萬元，2005年12月前全部付清，如兩被告違約不按月支付款項，原告則有權(quán)要求兩被告共同一次性償還所有款項。2003年12月10日被告太一生物公司支付原告省建五公司工程款2萬元；另1997年2月20日、4月22日、6月25日被告路達(dá)技術(shù)公司為原告省建五公司墊付施工電費共計 36709.79元。

　　4、本案在審理過程中，被告太一生物公司于2004年1月6日提起反訴，認(rèn)為原告省建五公司承建的工程質(zhì)量有問題，并申請質(zhì)量鑒定，本院委托昆明市司法技術(shù)鑒定中心進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量問題鑒定，2004年2月2日昆明市司法技術(shù)鑒定中心至函本院，告知被告太一生物公司在規(guī)定的期間內(nèi)沒有預(yù)交鑒定費，導(dǎo)致鑒定不能。庭審中被告太一生物公司放棄違約金的請求。

　　本院認(rèn)為，原、被告因工程建設(shè)而形成建設(shè)工程合同關(guān)系，工程基本完工后原告省建五公司因被告太一生物公司的需要，提前將建設(shè)的工程交付被告太一生物公司使用，應(yīng)視為原告省建五公司已履行了其主要義務(wù)。之后經(jīng)審核工程造價，兩被告予以認(rèn)可，并作出還款承諾，但兩被告未按約支付工程欠款，僅被告太一生物公司支付原告省建五公司2萬元工程款，兩被告的行為系違約行為。故原告省建五公司訴請兩被告支付工程款及利息，有事實和法律依據(jù)，本院予以支持，但其訴請的工程款數(shù)額應(yīng)扣減《還款協(xié)議》后被告太一生物公司支付原告省建五公司的2萬元工程款和被告路達(dá)技術(shù)公司為原告省建五公司墊付的施工電費，利息則根據(jù)《還款協(xié)議》約定從2003年8月1日開始計算；關(guān)于原告省建五公司訴請的對工程享有優(yōu)先受償權(quán)，根據(jù)2002年6月20日最高人民法院《關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》第四條的規(guī)定：建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為六個月，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計算；第五條：本批復(fù)第一條至第三條自公布之日施行，第四條自公布之日起六個月后施行。本案涉及的工程建設(shè)為最高法院批復(fù)前完工，因此，原告省建五公司對工程建設(shè)行使優(yōu)先受償權(quán)須于2002年12月20日前提出，現(xiàn)原告省建五公司訴請優(yōu)先受償權(quán)已過期限，本院不予支持。關(guān)于反訴原告太一生物公司的訴請，因其未提供證據(jù)證明，無事實和法律根據(jù)，本院不予支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百零九條的規(guī)定，判決如下：

　　一、由被告云南太一生物醫(yī)藥有限公司、云南路達(dá)高技術(shù)股份有限集團(tuán)公司在判決生效后十日內(nèi)共同支付原告云南省第五建筑工程公司工程款4009984.21元及自2003年8月1日起至付清款項之日止、按同期中國銀行流動資金貸款利率計算的利息。

　　二、駁回原告云南省第五建筑工程公司的其他訴訟請求。

　　三、駁回反訴原告云南太一生物醫(yī)藥有限公司的反訴請求。

　　本訴案件受理費40880.88元、保全費20520元，由被告云南太一生物醫(yī)藥有限公司、云南路達(dá)高技術(shù)股份有限集團(tuán)公司負(fù)擔(dān)；反訴案件受理費2746元由反訴原告云南太一生物醫(yī)藥有限公司負(fù)擔(dān)。

　　如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提交副本，上訴于云南省高級人民法院。

　　雙方當(dāng)事人均服判的，本判決即發(fā)生法律效力。若負(fù)有義務(wù)的當(dāng)事人不自動履行本判決，享有權(quán)利的當(dāng)事人可在本判決規(guī)定履行期限屆滿后法律規(guī)定的期限內(nèi)向本院申請強制執(zhí)行：雙方或一方當(dāng)事人是公民的，申請強制執(zhí)行的期限為一年；雙方均是法人或其他組織的，申請強制執(zhí)行的期限為六個月

　　審 判 長 王 政

　　審 判 員 張建華

　　代理審判員 孟 靜

　　二○○四年二月十七日

　　書 記 員 金 馨