在我們的現實生活當中,在很多的場合都是需要簽訂合同的,比如說在施工的時候需要簽訂相應的施工合同,用于保障雙方權利主體的一些義務和權利,當然有的時候需要進行補充協議,因此很多人都想要清楚了解一下施工合同補充協議的內容是怎樣的?
一、施工合同補充協議范文
發包人:成都(以下簡稱甲方)
承包人:四川(以下簡稱乙方)
為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務, 在《 建筑施工工程合同》基礎上,按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定,并結合本工程的具體情況,在工程概況
工程名稱: 住宅工程
工程地址:
建筑面積:51118.13m2
結構類型:框架結構 、地上11 1層 、獨立地下室1層
設計單位:四川
監理單位:四川
二、工程內容及承包范圍
乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包,承包范圍為:基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協議附件一:工程量清單報價書)。
包括乙方承包范圍內的因設計變更而引起的增減工程。
甲方指定分包工程內容見本協議附件二。
合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數計)
開工日期: 2006年10月2日;竣工日期: 2007年11月26日;總工期:420天(含法定節假日)以建設工程竣工驗收報告所載日期為準。
施工進度
2.1 本工程分兩期實施。一期工程為一、二號樓。二期工程為三、四號樓和獨立地下室(見本協議附件三:即總平面圖)。
2.2 乙方應于合同簽訂并收到施工圖后10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計,甲方和監理在乙方施工組織設計提交后的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見,則視為同意。
2.3 二層頂板完成時間:一號樓:2006年12月5日;二號樓:2006年12月15日;四號樓:2007年1月20日.
2.4 三號樓一層頂板完成時間:2007年1月31日;地下室完成時間:在2007年7月31日.
工期違約責任
3.1 如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期),甲方按2000元/天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按2000元/天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。
3.2 若總工期延誤,甲方按3000元/天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按3000元/天給予乙方獎勵,但獎罰累計不超過10萬元。
4. 如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。
5. 工期不順延情況:
5.1 各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);
5.2 停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一周內停電、停水累計超過8小時,工期予以順延);
5.3 因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失,均由乙方承擔,工期不予順延。
6. 工期延誤:由以下原因造成工期延誤,工期應相應順延:
6.1 按《通用條款》第十三條執行。
6.2 甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。
質量與檢驗標準
1.1 工程質量:合格.基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過龍泉驛區質監部門驗收合格;
1.2 因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料,必須無條件及時免費修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。
1.3 乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續。
1.4 設計圖中室內天棚不抹灰,乙方按常規普通法施工,若甲方有其他要求,另行辦理相關手續。
合同價款與支付
1. 合同價款:暫定為人民幣3260.525215萬元(叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量為準。
1.1 合同價款中的規費、措施費(一)、措施費(二)由乙方在工程全過程中包干使用,不作任何調整。具體包干費用內容包括但不限于以下項目:
1.1.1 規費:即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險;
1.1.2 措施費(一):即安全施工、文明施工、臨時設施、
1.1.3 措施費(二):即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。
1.1.4 其他不可預見費及風險包干費
1.2 本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行。
2. 合同價款的調整: 由于工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目,其結算價格按以下方式計算:
2.1 乙方工程量清單報價書中已有適用于此工程項目的綜合單價,按已有的綜合單價計算;
2.2 乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價,可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。
2.3 乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的,依據2004年《四川省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定,套用相應定額子項后確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價,人工費按施工期間政策規定調增,綜合費按27%計取,機械費按定額子項計取,(措施一、規費、措施二不計取)。
2.4 施工期間人工費按政府規定系數并結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。
2.5 獎勵
2.5.1 若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求,甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。
2.5.2 乙方提出合理化建議,若經甲方采納而節約的工程直接費,甲、乙雙方按6:4的比例分享。
工程進度款的支付
3.1 工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定,工程量進度報表經甲方及監理審核后支付乙方工程進度款。
3.2 支付時間:一、二號樓主體三層頂板完成后,甲方支付已完工程量90%的進度款(含30%以房抵工程款、下同),三層以上工程款按月形象進度支付;三、四號樓主體一層頂板完成后,甲方支付已完工程量90%的進度款,一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果后10天內,按審定產值的90%支付上月進度款;支付總額至合同總價款的90%時,暫停支付;
3.3 若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規定進行界定),甲方有權暫停支付工程進度款。
3.4 因乙方原因造成工期延誤,甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃范圍內后,甲方才恢復支付工程進度款。
3.5 以房抵工程款的說明:甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%,并從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅,應同乙方協商。甲方收回時,應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。
首先在這里小編給大家介紹的是施工合同補充協議當中的全部內容,在這個補充協議當中,是需要將需要補充的一些具體的事項,講清楚的,比如說因為乙方的原因所造成的工期延誤,應當承擔的相應的責任。
合同解除權的除斥期間是多久
最新五金材料供貨合同
合同保全的重要意義是什么?
該內容對我有幫助 贊一個
工傷鑒定下來后怎么領鑒定報告
2020-11-19涉外離婚判決書可公告送達嗎
2021-02-15老婆不愿意生小孩,她侵犯了我的生育權嗎
2021-02-20交通事故對方全責多久內有效
2021-03-25老年人追索贍養費是否可以裁定先予執行
2021-02-28證人翻供是否要負刑事責任
2020-11-29退休返聘簽訂勞動合同嗎
2020-12-15什么情形適用于勞務合同
2021-01-01產假結束可以辭退嗎
2021-03-03試用期工資的約定
2021-02-07企業能辭退哪些員工
2020-12-21對工傷認定不服可申請仲裁嗎
2021-02-11五一假期加班不給加班費怎么維權
2020-11-20團體人身意外傷害保險合同條款
2021-03-24盡快得到保險理賠償的方法有哪些
2021-02-20快速理賠需要報警嗎
2020-11-30沒有貨運資格證發生事故保險公司理賠嗎
2020-12-29選擇保險的基本原則有哪些
2020-11-29平準保險費 LevelPremium
2021-03-12目前在我國已開展的人身保險有哪些險種?
2021-03-08