起訴單位:(全稱):______市______縣______建筑公司
企業性質:集體
經營范圍:工業與民用建筑。
流動資金:XXXXX萬元
何時經何部門批準開業:______年______月份經______縣基建局批準
地址:______縣______鄉______電話:______________________
開戶銀行:______工區歷下辦理處。帳號:__________________
法定代表人姓名:_________職務:_________
被告單位(全稱):______市職工教育培訓中心地址:________市_______-______路________號
事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由:
______年______月______日,______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125.74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設備長期雙里無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費,但尚有57979.30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定后,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551.87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規定的有關條款,無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任。”《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定:未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
訴訟請求:
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;
(二)結算零建工程款:174551.87元減去甲方墊付的材料款66913.30元,應付給乙方工程款10768.57元;
(三)賠償乙方的經濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金54595.88iG;______年______月至______月設備閑置費57979.30元
以上三項合計,共242006.83元。
此致
______市______區人民法院
起訴單位:______縣建筑工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
附:1.本狀副本1份;
2.書證28件。
工程欠款現象橫生,雖然不能怪罪工作人員,但是相關人員還是應該多知曉法律知識,利用法律手段更好地維護自己相關權益。以上內容由律霸網小編為您整理的關于工程欠款糾紛起訴狀的一份范本,希望能對您有所幫助。當然,如果您的情況比較復雜,需要解決具體法律問題(如離婚、房產糾紛、人身傷害、刑事等),律霸網也提供在線法律咨詢服務,歡迎您前來咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
什么情況下算自動離婚
2021-01-14水土保持行政許可依據和范圍有哪些
2020-11-10人格權的積極職能是什么
2020-11-17親子關系如何確認或否認
2020-11-28男方房屋贈與協議書怎么寫
2020-12-16離婚案件訴訟中能不能申請回避
2020-12-22父親自己寫的子女分割財產有效嗎
2020-12-23工傷中侵權人應當怎樣賠償.
2020-11-224歲寶寶在超市跌倒了誰的責任,法律是怎樣規定的
2021-02-18土地糾紛找民政嗎
2021-02-21房產保全取消多久能過戶
2020-12-07勞動合同怎樣終止?
2021-03-21賠償金和經濟補償的不同之處是什么
2020-12-14雇傭關系的法律責任有哪些
2020-12-27公司末位淘汰給賠償嗎
2021-01-03國際貨物保險之海上貨運保險合同的程序
2020-11-29人身保險的被保險人具體是指誰
2020-11-15人身保險糾紛的解決途徑有哪些
2020-12-25保險公司如何履行明確說明義務
2020-11-30什么是無過失責任險
2021-02-14